MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUICUNGOLICITACIN PBLICA N 002-2014-MDH/CE AD HOC

BASES ESTANDAR DE LICITACIN PBLICA PARA LA CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE OBRAS

Aprobada mediante Directiva N 018-2012-OSCE/CD

LICITACIN PBLICA PARA LA CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE OBRAS

LICITACIN PBLICA N 002-2014-MDH/CE AD HOC

PRIMERA CONVOCATORIACONTRATACIN DE LA ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUICUNGO, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGIN DE SAN MARTN"2014SECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIN(ESTA SECCIN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGN EXTREMO, BAJO SANCIN DE NULIDAD)CAPTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

1.1. BASE LEGAL

Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Legislativo N 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE.

Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cdigo Civil.

Ley N 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIN PREVIA

En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratacin de la ejecucin de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la seccin especfica de las Bases deber preverse el requisito de calificacin previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuar de conformidad con lo sealado en el artculo 51 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un (1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artculo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razn social de la persona jurdica; nmero de Registro nico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; telfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccin convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcin vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIN DE CONSULTAS A LAS BASESLas consultas a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo de cinco (5) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artculo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIN DE CONSULTAS A LAS BASESLa decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artculo 54 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de cinco (5) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolvern consultas a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIN DE OBSERVACIONES A LAS BASESLas observaciones a las Bases sern presentadas dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haber finalizado el trmino para la absolucin de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artculo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIN DE OBSERVACIONES A LAS BASESEl Comit Especial notificar la absolucin de las observaciones a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artculo 56 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de los cinco (5) das hbiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comit Especial debe incluir en el pliego de absolucin de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevacin de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolvern observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevacin de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevacin de las observaciones para la emisin de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacin formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comit Especial, bajo responsabilidad, deber remitir la totalidad de la documentacin requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a ms tardar al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de observaciones.

La emisin y publicacin del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) das hbiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccin por lo que debern contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolucin de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, as como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisin.

Una vez integradas, las Bases no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comit Especial integrar y publicar las Bases teniendo en consideracin los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de dichas observaciones para la emisin de pronunciamiento, siempre que ningn participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevacin de observaciones, dentro de los dos (2) das hbiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artculos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIN

Todos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin oficial o certificada efectuada por traductor pblico juramentado o traductor colegiado certificado, segn corresponda, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o electrnicos y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastar que ste o su apoderado, indique debajo de la rbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N 1). Las personas jurdicas lo harn por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que consigne la designacin del representante legal, expedido con una antigedad no mayor de treinta (30) das calendario a la presentacin de propuestas. (Formato N 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comn del consorcio, o por el apoderado designado por ste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comn del consorcio presente la propuesta, ste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comn del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante comn del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacin se realizar conforme a lo dispuesto en el sexto prrafo del presente numeral, segn corresponda.

1.12. PRESENTACIN DE PROPUESTAS

La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido. Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse segn relacin de tems, los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio en un mismo tem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en tems distintos.

En el caso que el Comit Especial rechace la acreditacin del apoderado, representante legal o representante comn, segn corresponda en atencin al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta y los documentos de acreditacin en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisin de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta tcnica, o la omisin de presentacin de uno o ms documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio de funcin pblica, tales como autorizaciones, permisos, ttulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza anloga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentacin de propuestas, se actuar conforme lo dispuesto en el artculo 68 del Reglamento. Este es el nico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta tcnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos sealados en el prrafo anterior, se devolver la propuesta, tenindola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario (o Juez de Paz) proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las propuestas tcnicas.

Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, as como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Reglamento, en los actos de presentacin de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciar el proceso.1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA

La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucin de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

IMPORTANTE: Tratndose de un proceso segn relacin de tems, cuando los postores se presenten a ms de un tem, debern presentar sus propuestas econmicas en forma independiente.

1.14. EVALUACIN DE PROPUESTAS

La evaluacin de propuestas se realizar en dos (2) etapas: La evaluacin tcnica y la evaluacin econmica.

Los mximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Tcnica

: 100 puntos

Propuesta Econmica: 100 puntos

1.14.1. EVALUACIN TCNICA

Se verificar que la propuesta tcnica cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas.

Slo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comit Especial hubiese otorgado plazo de subsanacin, pasarn a la evaluacin tcnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacin de la propuesta, el Comit Especial deber determinar si se cumpli o no con la subsanacin solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanacin, el Comit Especial tendr la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacin de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuar con la evaluacin de las propuestas tcnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologa de asignacin de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de sesenta (60) puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica.

1.14.2. EVALUACIN ECONMICA

Si la propuesta econmica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, ser devuelta por el Comit Especial y se tendr por no presentada, conforme lo establece el artculo 33 de la Ley.

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i= Propuesta

Pi= Puntaje de la propuesta econmica i

Oi= Propuesta Econmica i

Om= Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo

PMPE= Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

IMPORTANTE: En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comit Especial deber verificar las operaciones aritmticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccin debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Slo cuando se haya previsto (segn el caso concreto) aceptar propuestas econmicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta econmica se evaluar utilizando el mtodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarn en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de inters, comisiones, seguros y otros, as como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artculo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn la fecha y hora sealada en las Bases, el Comit Especial se pronunciar sobre la admisin y la evaluacin tcnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta ltima.

La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacin del puntaje total se har de conformidad con el artculo 71 del Reglamento.

El Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en el que se consignar el orden de prelacin en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuar observando lo sealado en el artculo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comit Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumir notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacin. Dicha presuncin no admite prueba en contrario. Esta informacin se publicar el mismo da en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artculo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite del ciento diez por ciento (110%), deber contarse con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valor referencial.1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producir a los ocho (8) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin. En este caso, el consentimiento se publicar en el SEACE al da hbil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, y podr ser publicado en el SEACE ese mismo da o hasta el da hbil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la va administrativa conforme a lo previsto en el artculo 122 del Reglamento, hasta el dcimo quinto da hbil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedir constancias solicitadas fuera del plazo establecido.CAPTULO IISOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN

1.18. RECURSO DE APELACIN

A travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato.

El recurso de apelacin se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.19. PLAZOS DE INTERPOSICIN DEL RECURSO DE APELACIN

La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPTULO IIIDEL CONTRATO

1.20. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) das hbiles siguientes, sin mediar citacin alguna, el postor ganador deber presentar a la Entidad la documentacin para la suscripcin del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la presentacin de dicha documentacin, deber concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacin y/o no concurra a suscribir el contrato, segn corresponda, en los plazos antes indicados, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artculo 148 del Reglamento.

El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artculo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Constancia de capacidad libre de contratacin.

Garanta de fiel cumplimiento.

Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

Cdigo de cuenta interbancario (CCI).

Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompaados de traduccin certificada, de ser el caso.

Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta tcnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratacin sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

1.21. DE LAS GARANTAS

1.21.1. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del contrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

1.21.2. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias, se otorgar una garanta adicional por este concepto, la misma que se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso.

1.22. REQUISITOS DE LAS GARANTAS

Las garantas que se presenten debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica en el pas al slo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y eventual ejecucin.

1.23. EJECUCIN DE GARANTAS

Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164 del Reglamento.

1.24. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA

El plazo de ejecucin de obra se inicia a partir del da siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segn corresponda.

2. Que la Entidad entregue el expediente tcnico de obra completo al contratista.

3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutar la obra al contratista.

4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la seccin especfica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligacin.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccin especfica de las Bases, salvo que en dicha seccin no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales sealados en su propuesta tcnica.

Estas condiciones debern ser cumplidas dentro de los quince (15) das calendario siguiente a la suscripcin del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las dems condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climtica no permitiera el inicio de la ejecucin de la obra, la Entidad podr acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecucin. Dicha decisin deber ser sustentada en un informe tcnico que formar parte del expediente de contratacin de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento, deber designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que se convoca el proceso de seleccin.

1.25. RESIDENTE DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) aos de experiencia en la especialidad, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designacin, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucin del residente slo proceder previa autorizacin por escrito del funcionario de la Entidad que, segn sus normas de organizacin interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorizacin, y siempre que el profesional reemplazante rena calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucin del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerar aprobada la sustitucin.

1.26. INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) aos de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecucin de la obra y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurdica, esta deber designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

1.27. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deber ser firmado en cada una de sus pginas por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podr impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacin por cada da en que se impida el acceso.

Slo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarn los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucin de la obra, firmando al pie de cada anotacin que efecten. Tambin se anotarn en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, as como la respuesta de este ltimo.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harn directamente a la Entidad, por medio de comunicacin escrita.

El cuaderno de obra ser cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE: El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecucin de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.1.28. ADELANTOS

La Entidad entregar adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artculo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccin especfica de las Bases.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la seccin especfica de las Bases, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.

1.29. VALORIZACIONES

La valorizacin es la cuantificacin econmica del avance fsico en la ejecucin de la obra en un periodo determinado, tendr el carcter de pago a cuenta y deber ser realizada el ltimo da de cada periodo de valorizacin previsto en la seccin especfica de las Bases, por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacin conjunta con el contratista, este ltimo la realizar.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendr derecho al pago de intereses, de conformidad con el artculo 48 de la Ley y los artculos 1244, 1245 y 1246 del Cdigo Civil. Para tal efecto, se formular una valorizacin de intereses y el pago se efectuar en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizar a quien se indique en el contrato de consorcio.

1.30. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones debern ser ajustadas multiplicndolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga de aplicar en la frmula o frmulas polinmicas previstas en el expediente tcnico de obra que es parte de las Bases, los ndices Unificados de Precios de la Construccin que publica el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.

Dado que los ndices Unificados de Precios de la Construccin son publicados con un mes de atraso, los reajustes debern calcularse teniendo en consideracin el coeficiente de reajuste K conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los ndices que se deben aplicar, se calcular el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarn con la valorizacin ms cercana posterior o en la liquidacin final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE: Tanto la elaboracin como la aplicacin de las frmulas polinmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC.

1.31. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecucin de la obra y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los artculos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora.

1.32. LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacin del contrato de obra que deber observarse, es el que se encuentra descrito en el artculo 211 del Reglamento. No proceder la liquidacin mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacin y efectuado el pago del saldo de la liquidacin, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrn ser sometidas a conciliacin y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) das hbiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la seccin especfica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin.

1.33. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene, hasta que la liquidacin quede consentida y se efecte el pago correspondiente.

1.34. DISPOSICIONES FINALES

Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarn, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogacin de mayores fondos pblicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarn las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecucin de obras.SECCIN ESPECFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN(EN ESTA SECCIN LA ENTIDAD DEBER COMPLETAR LA INFORMACIN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUICUNGO

RUC N:20178498160

Domicilio legal:JR. SANTA ROSA S/N - PLAZA DE ARMAS - HUICUNGO

Telfono/Fax::959816815

Correo electrnico::Huicungomd1940@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin de la ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUICUNGO, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGIN DE SAN MARTN".1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 1'936,703.11 (UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES Y 11/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucin de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del 2014.Valor Referencial

(VR)Lmites

InferiorSuperior

S/. 1'936,703.11(UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA

Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES CON 11/100 NUEVOS SOLES)S/. 1743,032.80 (UN MILLON SETECIENTOS

CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS CON 80/100 NUEVOS SOLES)S/. 2'130,373.42

(TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 42/100 NUEVOS SOLES)

IMPORTANTE: De conformidad con el artculo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratacin por relacin de tems, tambin debern incluirse los valores referenciales en nmeros y letras de cada tem.

Las propuestas econmicas no pueden exceder los lmites del valor referencial de conformidad con el artculo 33 de la Ley. Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacin de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracin del IGV prevista en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, deber tomarse en cuenta la regulacin de la Cuarta Disposicin Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sealado en el numeral 2 de la citada Disposicin Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de seleccin deber establecerse adems del valor referencial, los lmites de ste, con y sin IGV, tal como se indica a continuacin:

Valor Referencial

(VR)Lmite InferiorLmite Superior

Con IGVSin IGVCon IGVSin IGV

S/. 1'936,703.11 (un milln novecientos treinta y seis mil setecientos tres con 11/100 nuevos soles)S/. 1743,032.80 (un milln setecientos cuarenta y tres mil treinta y

dos con 80/100 nuevos soles)S/. 1477,146.44 (un milln cuatrocientos setenta y siete mil ciento cuarenta y seis con 44/100 nuevos soles)S/. 2'130,373.42 (tres millones ciento treinta mil trescientos setenta y tres con 42/100 nuevos soles)S/. 1805,401.20 (un milln ochocientos cinco mil cuatrocientos uno con 21/100 nuevos soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

El expediente de contratacin fue aprobado mediante Resolucin de Alcalda N 105-2014 - MDH/A, del 29 de Agosto del 2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.1.6. SISTEMA DE CONTRATACIN

El presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUAL

CONCURSO OFERTA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada est definida en los Requerimientos Tcnicos Mnimos que forman parte de la presente seccin, en el captulo III, de la Seccin Especifica.1.9. PLAZO DE EJECUCIN DE LA OBRA

El plazo de ejecucin de la obra materia de la presente convocatoria, es de Doscientos Cuarenta (240) das calendario, el que comprende la elaboracin del expediente tcnico en el plazo de 60 das calendario, as como la ejecucin de la obra en s misma en el plazo de 180 das calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos tcnicos mnimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratacin.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIN DE LAS BASES

El costo de reproduccin de las bases asciende a S/. 50.00 (cincuenta con 00/100 Nuevos 1.11. BASE LEGAL

Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal 2014. Ley N 29873 Ley que modifica el Decreto Legislativo N 1017 Que Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. (Publicado el 1 de Junio del 2012)

Decreto Supremo N 138-2012-EF - Modificacin del Decreto Supremo N 184-2012-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. (Publicado el 7 de Agosto del 2012)

Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.

Ley N 28015, Ley de Formalizacin y Promocin de la Pequea y Microempresa.

Ley N 27633, Ley de Promocin Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

Decreto Supremo N 003-2001-PCM Reglamento de la Ley N 27633

R.M. 043-2001-ITINCI/DM Norma que precisa criterios para determinar el concepto de operaciones sustanciales

Decreto Supremo N 005-94-IN - Reglamento de servicios de seguridad privada.

Ley N 28015; Ley de Promocin y Formalizacin de la Pequea y Microempresa.

Ley N 27626 - Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores.

Dems normas complementarias y conexas con el objeto del proceso de seleccin.CAPTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN

EtapaFecha, hora y lugar

Convocatoria:03/09/2014

Registro de participantes:Del 04/09/2014 al 29/09/2014

Formulacin de Consultas :Del 04/09/2014 al 10/09/2014

Absolucin de Consultas:11/09/2014

Formulacin de Observaciones a las Bases:Del 12/09/2014 al 18/09/2014

Absolucin de Observaciones a las Bases:23/09/2014

Integracin de las Bases:26/09/2014

Presentacin de Propuestas Se realizar en acto pblico:032/10/2014 a las 09:00 horas en la MDH, sito en Jr. Santa Rosa s/n, frente a la Plaza de Armas.

Calificacin y Evaluacin de Propuestas:03/10/2014 AL 02/10/2014

Otorgamiento de la Buena Pro Se realizar en acto pblico:03/10/2014 a las 15:00 horas en la MDH, sito en Jr. Santa Rosa s/n, frente a la Plaza de Armas.

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes se realizar de manera gratuita en oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Huicungo, sito en Jr. Santa Rosa s/n, frente a la Plaza de Armas de Huicungo, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 07:30 a.m. a 13:00 p.m. y de 15:00 p.m. a 17:00 pm.En el momento del registro, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que se indicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectu el registro, as como el da y hora de dicha recepcin. Asimismo se le har entrega del Expediente Tcnico de Obra en digital.2.3 FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarn por escrito en Formato libre de Presentacin de Consultas y Observaciones, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trmite Documentario) o la que haga sus veces, sito en JR. Santa Rosa s/n frente a la Plaza de Armas en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 07:00 a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comit Especial de la LICITACION PUBLICA N 002-2014-MDH/CE AD HOC, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrnico: Huicungomd1940@hotmail.com.2.4 ACTO PBLICO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarn en acto pblico, la Municipalidad Distrital de Huicungo sito en Jr. Santa Rosa s/n, frente a la Plaza de Armas - Huicungo, en la fecha y hora sealada en el cronograma. El acto pblico se realizar con la participacin Notario.

Se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.Todos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la calificacin previa, admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin efectuada por traductor pblico juramentado, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisin de la presentacin del documento o su traduccin no es subsanable.

Los documentos pblicos o privados que hayan sido emitidos en el extranjero dentro de la propuesta tcnica y calificacin previa, bastara su presentacin en copia simple: siendo que la obligacin de presentarlos legalizados por el consulado respectivo y por Ministerio de RR.EE o apostillados (cuando corresponda) corresponde nicamente al ganador de la buena Pro y previo a la suscripcin del contrato.Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial de la LICITACION PUBLICA N 002-2014-MDH/CE AD HOC, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.11.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA

Se presentar en (01) un original y (02) dos copias.

El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos, la siguiente documentacin:

Documentacin de presentacin obligatoria:

a) Declaracin jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados (Anexo N 1).

b) Declaracin jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de la presente seccin (Anexo N 2).Acompaando la siguiente documentacin:b.1. Formato y documentos sustentatorios de la EXPERIENCIA DEL POSTOR EXIGIDA EN LOS REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS, incorporados en el Captulo III de la presente seccin. (Anexo 06)

b.2. Relacin del personal que ser asignado a la ejecucin de la obra. (Formato 02)

b.3. Declaracin Jurada de Compromiso de Trabajo de cada uno del personal propuesto para la ejecucin de la obra. (Formato N 03.)

b.4. FormatoydocumentossustentatoriosdelaCALIFICACIN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO. (Formato N 04).b.5. Declaracin jurada de Disponibilidad de Equipos y Maquinaria, De ser el caso. (Formato N 05).c) Declaracin jurada simple de acuerdo al artculo 42 del Reglamento (Anexo N 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada, salvo que sea presentada por el representante comn del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N 4).

La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades.e) Declaracin jurada de plazo de ejecucin de la obra (Anexo N 5). f) Declaracin jurada del personal propuesto para la ejecucin de la obra (Anexo N 10).IMPORTANTE: La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la no admisin de la propuesta, sin perjuicio de lo sealado en el artculo 68 del Reglamento.

Documentacin de presentacin facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse copia simple del contrato de consorcio.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse copia simple del contrato de consorcio.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentar: contratos de trabajo, constancias o certificados.Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentar copia simple de TTULOS, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS.d) Factor cumplimiento de ejecucin de obras: Copia simple de un mximo de diez (10) constancias de prestacin.IMPORTANTE: De conformidad con el artculo 47 del Reglamento, en los casos de la contratacin de la ejecucin de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano, las Bases tambin debern incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones tcnicas de diseo, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracin del IGV previsto en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, deben presentar la Declaracin Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacin de la exoneracin del IGV (Anexo N 8).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneracin del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaracin jurada antes sealada.

IMPORTANTE: En caso exista contradiccin entre la informacin presentada en la propuesta tcnica, la propuesta ser descalificada.

1.11.2. SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA

El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria:

Oferta econmica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo N 9).

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisin de la propuesta econmica que presenten los postores depender de si aquella se encuentra dentro los mrgenes establecidos en el artculo 33 de la Ley y el artculo 39 de su Reglamento.

La propuesta econmica de los postores que presenten la Declaracin Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacin de la exoneracin del IGV (Anexo N 8), debe encontrase dentro de los lmites del valor referencial sin IGV.

En caso la informacin contenida en la propuesta econmica difiera de la informacin contenida en la propuesta tcnica, la propuesta econmica ser descalificada.

1.12. DETERMINACIN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente frmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacin econmica del postor i

Se aplicarn las siguientes ponderaciones:

c1 =Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica.

= COEFICIENTE, 0.70 c2

=Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica.

= COEFICIENTE 0.30Donde: c1 + c2 = 1.00

1.13. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deber presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

El postor ganador de la Buena Pro deber presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Copia de DNI del Representante Legal de la empresa consorcio.

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, en caso de consorcio, por cada integrante.

c) Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, en caso de consorcio, por cada integrante.

d) Copia del RUC de la empresa consorcio, en caso de consorcio, por cada integrante.

e) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

f) Constancia de capacidad libre de contratacin, en caso de consorcio, por cada integrante.

g) Garanta de fiel cumplimiento del contrato mediante carta fianza.

h) Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso, mediante carta fianza.

i) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

j) Cdigo de cuenta interbancario (CCI).

k) Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompaados de traduccin certificada, de ser el caso.

l) Domicilio para efectos de la notificacin durante la ejecucin del contrato.

m) Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta tcnica.

n) Certificado de habilitad profesional del personal profesional propuesto, vlido para firma de contratos de obras pblicas.

o) Desconsolidado de Gastos Generales en costos fijos y variables.

p) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

q) Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garanta para la suscripcin del contrato carta fianza o pliza de caucin, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N 5196-2011-SBS y N 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucin de las mencionadas garantas, resulta necesario que stas consignen en su texto, el nombre, denominacin o razn social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurdicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y eventual ejecucin.

La Entidad no podr exigir documentacin o informacin adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripcin del contrato.

1.14. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o

cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad debern realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artculo

148 del Reglamento

La citada documentacin deber ser presentada en mesa de parte de la entidad sitio en Jr. Santa Rosa s/n, frente a la Plaza de Armas de Huicungo, en horario de 07:30 a.m. a 13:00 p.m. y de 15:00 p.m. a 17:00 pm.1.15. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacin ser Mensual.De acuerdo con los prrafos quinto y sexto del artculo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deber contar con la valorizacin del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segn corresponda; a la que deber adjuntarse el comprobante de pago respectivo.1.16. DE LOS ADELANTOS.

1.15.1 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgar un adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) das calendario siguientes AL INICIO DE LA EJECUCIN DE LA OBRA, adjuntando a su solicitud la garanta por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) das siguientes a la presentacin de la solicitud del contratista.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.

1.15.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgar adelantos para materiales o insumos por 40% del monto del CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA, conforme al calendario de adquisicin de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deber entregar la garanta por adelantos mediante CARTA FIANZA el comprobante de pago correspondiente.1.17. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segn corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin del contrato de obra, en el plazo de 40 das calendario, computados desde el da siguiente del consentimiento de la liquidacin. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPTULO IIIREQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

El Comit Especial verificar que las propuestas presentadas por los postores cumplan obligatoriamente con los Requerimientos Tcnicos Mnimos a efectos de ser admitidas. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de los Requerimientos Tcnico Mnimos acarrear, necesariamente, en la descalificacin de la propuesta tcnica.

1.- ANTECEDENTES

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUICUNGO cuenta con el proyecto de Inversin Pblica PIP viable, asignado con Cdigo SNIP 287085, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUICUNGO, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGIN DE SAN MARTN con un monto de inversin de S/. 2'004,982.00 (DOS MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTIDOS Y 00/100 NUEVOS SOLES); lo que corresponde a la Elaboracin de Expediente Tcnico, Ejecucin y Supervisin de la Obra; lo que ser financiado en convenio entre el FONIPREL y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUICUNGO, encontrndose apto para pasar a la siguiente fase de inversin, mediante la formulacin del Expediente Tcnico y Ejecucin de Obra.

2.- FINALIDAD PBLICA

Mejoramiento de las condiciones ambientales y de la salud pblica en la localidad de Huicungo y Barrio la Victoria , permitiendo la Mejora el ndice de desarrollo humano ejecutando el Proyecto o satisfaccin de la poblacin por el ornato y limpieza de la localidad.

3.-MARCO LEGAL

La ejecucin del estudio deber realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y normas tcnicas vigentes:

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012.

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N 1017, en adelante la Ley.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 184-2008-EF, en adelante el Reglamento. Directivas OSCE.

Norma Tcnica de Metrados para Obras de Edificacin y Habilitaciones Urbanas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.4.- ASPECTOS GENERALES

4.1 DENOMINACIN:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUICUNGO, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGIN DE SAN MARTN.

4.2 OBJETO Y FINALIDAD:

Los procesos de adjudicacin y contratacin corresponden a una Consultora de Obra y Ejecucin de Obra. Tienen por objeto contratar a El Contratista que asumir la responsabilidad de desarrollar el Expediente Tcnico y la Ejecucin de la Obra, definido en el PIP que se indica y adjunta, en los cuales se detalla la ubicacin y alcance de todas las infraestructuras proyectadas, que debern ser verificadas, en su oportunidad, por El Contratista, siendo su estructura de presupuesto de la siguiente manera:

VALOR REFERENCIALS/. 1'936,703.11

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS/.134,140.44

EJECUCIN DE OBRAS/. 1'802,562.58

4.2.1OBJETIVO DE LOS TRMINOS DE REFERENCIA

Determinar el procedimiento terico y tcnico que regir el desarrollo de laElaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin de la Obra, as como las pautas de organizacin y requerimiento de la infraestructura a proyectar; los lineamientos generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mnimos para la prestacin del Servicio. Estos Trminos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos, debiendo El Postor efectuar los aportes necesarios para la correcta complementacin y prestacin del servicio para la Elaboracin del Expediente Tcnico y la Ejecucin de Obra.

Los presentes Trminos de Referencia formarn parte integrante del Contrato. Su acatamiento y cumplimiento constituye una obligacin esencial de El Postor.

Los aportes y ofrecimientos que formule El Postor en su Oferta Tcnica, pasarn a complementar e integrar los presentes Trminos de Referencia, y, por consiguiente, al Contrato. El Postor estar obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, adems, servido para la calificacin que le mereci la Buena Pro.4.3. OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIN DE LA OBRA:

a. OBJETIVO GENERAL:

Elaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUICUNGO, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGIN DE SAN MARTN, conforme a lo establecido en el Estudio de Pre inversin a nivel de perfil (cdigo SNIP 287085).

b. OBJETIVOS y METAS ESPECIFICOS: METAS DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la realizacin del Expediente Tcnico y Ejecucin de Obra para el proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUICUNGO, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGIN DE SAN MARTN".5.- UBICACIN DEL PROYECTOLa ubicacin del proyecto se encuentra en:

LUGAR

: Huicungo (Cercado de Huicungo y Barrio La Victoria)DISTRITO

: Huicungo

PROVINCIA

: Mariscal Cceres

REGION

: San Martn

6.- GENERALIDADES DE LA ADJUDICACIN:

SISTEMA DE CONTRATACIN: A suma alzada.6.1 ENTIDAD CONTRATANTE:

Municipalidad Distrital de Huicungo

6.2. MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUAL:

Concurso Oferta

6.3. ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR:

Municipalidad Distrital de Huicungo 6.4 MEDIDAS DE CONTROL

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUICUNGO contratar a un supervisor (persona

natural o jurdica) que se encargar de las acciones correspondientes para monitorear el normal desarrollo del proyecto acorde a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUICUNGO, a travs del rea usuaria, coordinar con la supervisin los temas referidos al proyecto, y podr hacer las consultas que considere pertinentes con la Oficina de Infraestructura.

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUICUNGO, es la responsable de emitir la conformidad de cumplimiento del servicio luego de recibir el Informe Tcnico favorable de la Oficina de Infraestructura.6.5 CITAS Y REFERENCIAS:

a. Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, sin especificarla, se entender que se est haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo N 1017.

b. Bajo el mismo concepto, la mencin al trmino Reglamento se entender como referida al Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N 184-2004-EF, incluidas sus ampliatorias y modificatorias.

c. La mencin a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, antes llamado OSCE.

d. El trmino El Postor, hace referencia a la persona jurdica, que, legalmente Capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratacin de la elaboracin del expediente tcnico y

la ejecucin de obra que se regir a travs de los presentes Trminos de Referencia.

e. La mencin a los trminos El Contratista, harn referencia directa a la empresa contratista, o al Consorcio, que haya suscrito el contrato de la ejecucin de la obra que se regir a travs de los presentes Trminos de Referencia.

f. La expresin Trminos de Referencia; hace referencia directa al presente Documento.

g. La expresin al trmino La Entidad, hace referencia a la Municipalidad Distrital de

Huicungo.REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL POSTOR

El postor deber acreditar lo siguiente:

EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TCNICOS EN GENERALEl postor podr ser persona natural o jurdica, inscrito en consultora de obras menores debiendo acreditar haber elaborado como mnimo 05 Expedientes Tcnicos de PIPs en General aprobados con resolucin de la Entidad.

Se acreditar con copia de contrato y certificados o constancias de conformidad, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente.

Para trabajos en Consorcio, se adicionar adicionalmente la Promesa Formal de Consorcio y/o Contrato de Consorcio, en el cual indique el porcentaje de participacin de los Consorciados.

El postor deber acreditar haber elaborado como mnimo 01 Expediente Tcnico en Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin Integral de Residuos Slidos.

Se acreditar con copia de contrato y certificados o constancias de conformidad, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente.

Para trabajos en Consorcio, se adicionar adicionalmente la Promesa Formal de Consorcio y/o Contrato de Consorcio, en el cual indique el porcentaje de participacin de los Consorciados.

PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICOJEFE O COORDINADOR DE PROYECTOBiologo, Ingeniero Sanitario o Civil con Maestra en Gestion Ambiental, que demuestre haber realizado diplomado sobre formulacion de perfiles de proyectos de inversion publica en Residuos Solidos y haber participado como RESPONSABLE DE PROYECTO en la Elaboracin de por lo menos un (01) Expediente Tecnico en Gestion Integral de Residuos Solidos.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOSIngeniero Civil y/o Gelogo con Maestra en Gestin Ambiental, que demuestre haber participado como ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE SUELOS para la elaboracin de Expedientes Tcnicos de 04 Proyectos Similares.PROYECTOS SIMILARES

Se considera proyectos similares al : Mejoramiento, Ampliacion y Constuccion de Sistemas de Gestion Integral de Residuos Solidos, Sistema de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado.

ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Ingeniero Ambiental, Civil o Ingeniero con Especializacin en Gestin y Mitigacin Ambiental, que demuestre dos (2) aos de experiencia acumulada participado como ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL para la elaboracion de Expedientes Tecnicos.

ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y METRADOS

Ingeniero Civil, con diplomado en Contrataciones Adquisiciones del Estado, que demuestre 02 Aos de experiencia como ESPECIALISTA EN DISEO Y COSTOS, Y/O ESPECIALISTA DE METRADOS Y PRESUPUESTOS.

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y DIBUJO CADIngeniero Civil, Topografo o Tecnico en Construccion Civil que demuestre cuatro(04) Aos de experiencia en trabajos topograficos y/o dibujo Automatizado, ademas de haber participado EN ESTUDIOS TOPOGRAFICOS de por lo menos 04 Servicios para la Elaboracin de Expedientes Tcnicos de PIPs en General.

La experiencia de los Profesionales Propuestos se acreditara mediante copia simple

i) contratos (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

NOTA.-El personal propuesto, deber adjuntar los siguientes documentos:

a. Copia del ttulo profesional y colegiatura, para los profesionales.

EQUIPOS FISICOS REQUERIDOS PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO01 (Una) Camioneta 4x4 con una antigedad no mayor a 02 aos 01 (Un) Equipo Topogrfico (Teodolito y Nivel Topogrfico)

1 (Un) GPS

2 (Dos) Computadoras Porttiles 01 (Una) Impresora Multifuncional 02 (Dos) Cmaras Fotogrficas 01 (Un) Plotter

01 (Una) Fotocopiadora

La tendencia de los equipos requeridos se acreditara mediante copia simple de comprobante de pago y/o tarjeta de propiedad en el caso de ser propietaria y/o compromiso de alquiler (adjuntar copia simple de comprobante de pago y/o tarjeta de propiedad del propietario) en el caso de ser alquilado, Declaracin Jurada de Disponibilidad de Equipos Requeridos.

OFICINA01 (Una) Oficina dentro de la Jurisdiccin de la Entidad (Huicungo), con la finalidad de realizar coordinaciones con la Entidad, sustentar mediante copia simple de recibo de energa elctrico y/o recibo por el suministro de agua en el caso de ser propietario y/o compromiso de alquiler en el caso que sea alquilado (adjuntar recibo de energa elctrico y/ o recibo por el suministro de agua del propietario) y/o Declaracin Jurada de Contar con Dicha Oficina.REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL POSTOR PARA EJECUCION DE OBRAEXPERIENCIAS EN OBRAS EN GENERAL.El postor deber presentar como mnimo con (01) obra ejecutada en el ltimo ao contabilizado a la fecha de la presentacin de las propuestas, cuyo valor mnimo de la misma sea mayor a 4 veces el Valor Referencial.

La experiencia del postor podr acreditarse: i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepcin y conformidad, ii) copia simple de contratos y la resolucin de liquidacin de obra, iii) copia simple de contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, siendo que, en este supuesto, dicha documentacin deber consignar el monto total de la obra.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se particip en consorcio, deber presentarse el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar la experiencia proveniente de dicho contrato.

EXPERIENCIAS EN OBRAS EN SIMILAREl postor deber presentar como mnimo una Obra de Mejoramiento y Ampliacin de la Disposicin Final de Residuos Slidos y 02 obras similares ejecutadas en los ltimos 02 (Dos) aos contabilizados a la fecha de la presentacin de las propuestas, cuyo valor mnimo de las mismas sea igual y/o mayor a 0.35 veces del Valor Referencial.

La experiencia del postor podr acreditarse: i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepcin y conformidad, ii) copia simple de contratos y la resolucin de liquidacin de obra, iii) copia simple de contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, siendo que, en este supuesto, dicha documentacin deber consignar el monto total de la obra.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se particip en consorcio, deber presentarse el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar la experiencia proveniente de dicho contrato.

Obras Similares: Se considera Obra Similar a la Construccin, Instalacion, Ampliacin, Mejoramiento, Gestin de Plantas de Residuos Slidos, Sistemas de Agua Potable, Plantas de Tratamiento, Sistema de Alcantarillado y Saneamiento bsico. REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTONo podr por ningn motivo, un personal tcnico, ocupar doble cargo, ya que cada uno de los profesionales propuestos tienen sus propias funciones y responsabilidades.

Para todo el personal propuesto, la experiencia en trabajos efectivos en obras similares a considerar son los siguientes:

OBRAS SIMILARES: Construccin, Creacin, Ampliacin, Mejoramiento, Rehabilitacin, Instalacion, Gestin de Plantas de Residuos Slidos, Sistemas de Agua Potable, Plantas de Tratamiento, Saneamiento Bsico y Alcantarillado.

RESIDENTE DE OBRAIngeniero Ambiental, Civil y/o Sanitario, con Diplomado en Gestion de Recursos Naturales y Evaluacion de Impacto Ambiental, con una experiencia mnima de dos (02) Proyectos como residente y/o supervisor y/o inspector en obras iguales y/o similares al objeto de la presente convocatoria, ademas debe acreditar:

Haber desempeado como Supervisor de la elaboracin de por lo menos 01 proyecto de Obra similar.

Haber desempeado 01 Servicio de capacitacin para la implementacin de obras de Relleno Sanitario.

ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Ambiental, Civil y/o Sanitario que debe contar con capacitacin en Ejecucion de Obras Publicas con la Ley de Contrataciones y con una experiencia mnima de Tres (03) aos como residente, Inspector y /o Supervisor de Obras en General.

MAESTRO DE OBRATcnico en construccin civil, con una experiencia mnima efectiva en la participacin como MAESTRO DE OBRA en la ejecucin de cinco (05) obras en general, adems de acreditar capacitacin en seguridad e higiene ocupacional.

La experiencia de los Profesionales Propuestos se acreditara mediante copia simple

i) contratos y su respectiva conformidad (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

CAPACITADORIngeniero Ambiental, Agronomo, Sanitario o Civil con Diplomado en Gestin Ambiental y Evaluacin del Impacto Ambiental, que demuestre haber laborado como facilitador y desempeado el cargo de especialista en Desarrollo Comunitario y Gobernabilidad, adems de: Haber participado como evaluador de impactos ambientales y conservacin de los recursos naturales en por lo menos 03 consultoras.

Haber participado en la elaboracin como mnimo de 02 Pips de Mejoramiento y fortalecimiento institucional, el cual deber ser acreditado con copia del formato SNIP 04, en la cual aparezca como responsable de la formulacin.

NOTA.-El personal propuesto, deber adjuntar los siguientes documentos:

a. Declaracin Jurada de Compromiso de Trabajo debidamente firmada

b. Copia del ttulo profesional y colegiatura, para los profesionales.

c. Copia del DNI

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE EQUIPO Y MAQUINARIAEquipo Mnimo: El postor deber demostrar que dispone como mnimo del equipo sealado en el cuadro siguiente, con una antigedad que no exceda de los ltimos 05 aos.

El postor presentar documentacin que sustente la propiedad, la posesin, compromiso de compra venta, alquiler de las maquinarias y equipos, Tambin ser vlida una Declaracin Jurada donde el postor seale tener la disponibilidad inmediata de los equipos y maquinarias, lo cual ser verificado antes de la suscripcin del contrato.ITEMCANT.UNIDADDESCRIPCION

102Und.Compactadores de plancha de 4 Hp

202Und.Motobomba de 2

302Und.Mezcladora de 9 p3

402Und.Vibradores de Concreto de 4 HP

501Und.Retroexcavadora

601Und.Tractor Sobre Orugas

702Und.Camin Volquete de 15 m3

801Und.Cortador de Disco para concreto

901Und.Cargador frontal de 200 HP

1005Und.Rodillo Compactador Bibratorio de 10 TN

1104Und.Compactadoras tipo canguro de 4 HP

CAPTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIN TCNICA

EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comit Especial que los factores permitan la seleccin de la mejor oferta en relacin con la necesidad que se requiere satisfacer.

FACTORES DE EVALUACIN - OBLIGATORIOSPUNTAJE / METODOLOGA PARA SU ASIGNACIN

A.EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL(20 puntos)

Criterio:Se evaluar considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecucin de obras en general, durante un periodo no mayor a 1.5 aos a la fecha de presentacin de propuestas, hasta por un monto mximo acumulado equivalente a 5 veces EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIONAcreditacin:La experiencia se acreditar mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total.En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se particip en consorcio, deber presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccin convocados antes del 20.09.2012, se entender que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacin de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacin se presumir que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deber indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcin.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servir para acreditar la experiencia en obras en general.

M = Monto facturado

Acumulado por el postor por la ejecucin de obras en general

M >= [05] veces el valor referencial:[20] puntosM >= [03] veces el valor referencial y < [05]veces el valor referencial:[15]puntosM >= [1.5] veces el valor referencial y < [03] veces el valor referencial:

[10] puntos27Monto menores a

1.5 veces el valor referencial: [00] puntos

BEXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES(15 puntos)

Criterio:

Se evaluar considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecucin de obras similares, durante un periodo no mayor a 1.5 aos a la fecha de presentacin de propuestas, hasta por un monto mximo acumulado equivalente a 1 vez el valor referencial de la contratacin.

Se considerar obra similar a: Construccin, Ampliacin, Mejoramiento, Rehabilitacin, Gestin de Plantas de residuos Slidos, Sistemas de Agua Potable, Plantas de Tratamiento, Saneamiento Bsico y Alcantarillado, cuyo valor mnimo sea equivalente a 01 vez el valor referencial..Acreditacin:

La experiencia se acreditar mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total.En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se particip en consorcio, deber presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccin convocados antes del 20.09.2012, se entender que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacin de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacin se presumir que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deber indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcin.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecucin de obras iguales o similares

M >= [01] veces el valor referencial:[15] puntosM >= [0.5] veces el valor referencial y < [1] veces el valor referencial:

[10] puntosMonto menores a [0.5] veces el valor referencial:

[05] puntos

C.EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO(30 puntos)

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTOCriterio:

Se evaluar en funcin al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecucin de obras similares:

Se consideran obras iguales o similares: Construccin, creacin, Ampliacin,Mejoramiento, Ampliacin,Rehabilitacin, Reingeniera de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Gestin Integral de residuos Slidos, Sistemas de Agua Potable, Saneamiento Bsico y Alcantarillado.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cmputo del tiempo de dicha experiencia slo se considerar una vez el periodo traslapado.

No se considerar la experiencia presentada en los requerimientosAcreditacin:

Mediante la presentacin de (i) copia simple de contratos o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacin que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuestoPUNTAJE DE PERSONAL PARA ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICOPUNTAJE............................................................15 PUNTOSJEFE DE PROYECTO

07 PUNTOS

Experiencia adicional a lo requerido en los RTM, de haber participado como responsable para la elaboracin de proyectos de Obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria

E 4 Proyectos .. 07 Puntos

E de 2 a 3 Proyectos .03 Puntos

E=1 Proyecto ..01 Punto

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS

05 PUNTOS

Experiencia adicional a lo requerido en los RTM, de haber participado como Especialista en Mecnica de Suelos para la elaboracin de Expedientes Tcnicos de Obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.E 4 Proyectos .. 05 Puntos

E de 2 a 3 Proyectos .03 Puntos

E=1 Proyecto ..01 Punto

ESPECIALISTA EN COSTOS PRESUPUESTO Y METRADOS03 PUNTOSExperiencia adicional a lo requerido en los RTM, de haber elaborado Costos Presupuesto y Metrados para la elaboracin de PIPs en generalE 3 Proyectos .. 03 Puntos

E de 2 a 3 Proyectos .02 Puntos

E=1 Proyecto ..01 Punto

PUNTAJE DE PERSONAL PARA EJECUCIN DE OBRAPUNTAJE............................................................15 PUNTOSRESIDENTE DE OBRA07 PUNTOSExperiencia adicional a lo requerido en los RTM, de haber participado como Residente, Supervisor y/o Inspector de Obra en la ejecucin de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

E > a 36 meses........................ 07 ptos

E > 24 hasta 36 meses.............. 04 ptos

E de 12 hasta 24 meses........... 02 ptos

E Menores a 12 meses............... 00 ptos

ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA04 PUNTOSExperiencia adicional a lo requerido en los RTM, de haber participado como Residente, Inspector y/o Supervisor, de Obra en la ejecucin de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

E >= a 2 proyectos................... 04 ptos

E = a 1 proyecto ......................... 02 ptos

MAESTRO DE OBRA04 PUNTOSExperiencia adicional a lo requerido en los

RTM, de haber participado como MAESTRO DE OBRA en la ejecucin de obras iguales y/ o similares al objeto de la convocatoria.

E > a 3 Obras........................ 04 ptos

E = a 2 Obras........................ 02 ptos

E < a 2 Obras .......... 00 ptos

Ms de [...] aos: [...] puntosMs de [...] hasta [...] aos:

D.CUMPLIMIENTO DE EJECUCIN DE OBRAS(10 puntos)

Criterio:

Se evaluar el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en funcin al nmero de constancias de prestacin presentadas.

Acreditacin:

Mediante la presentacin de copia simple de un mximo de diez (10) constancias de prestacin o cualquier otro documento que, independientemente de su denominacin, indique, como mnimo, lo siguiente:

1. La identificacin del contrato, indicando como mnimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecucin contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecucin de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente frmula de evaluacin:

PCP= PF x CBC

NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.

PF = Puntaje mximo al postor.

NC = Nmero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.

CBC = Nmero de constancias de prestacin vlidas.

E.FACTORES REFERIDOS A LA PROP