RUC 20529265566

CONTRATO BE SERVICIOS PROFESIONALES

Construccin

Conste por la presente, el contrato de servidos profesionales que suscriben de una parte CORPORACION INBE S.A.C., con domicilio para fines del presente en la Av Universitaria N3414-Huanuco-Pillco Marca, debidamente representado por el Sr. MANUEL VALENTN DE LA VEGA, Identificado con DNI N 22474188, a quien en adelante se le dominara El CONTRATISTA, y de otra parte el Ing. RUBEN ALVA OCHOA, con domicilio en el Jr. Leoncio Prado N 146013, distrito, provincia, departamento de Hunuco, identificado con DNI N22404692, a quien en adelante se le denomina EL PROFESIONAL en los trminos y condiciones siguientes:

CLUSULA PRIMERA: EL CONTRATISTA conviene contratar los servidos profesionales de EL PROFESIONAL, cuya formacin y experiencia cumple con los requisitos y necesidades de EL CONTRATISTA, conforme al CURRCULUM VITAE que ha presentado EL PROFESIONAL, este prestara servicios de RESIDENTE DE OBRA.

CLUSULA SEGUNDA: EL PROFESIONAL asumir la responsabilidad de ejecucin de trabajos, materia del presente contrato, no debiendo delegar dicho trabajo a terceras personas.

CLUSULA TERCERA: EL PROFESIONAL tendr a su cargo el desarrollo de LABORES COMO RESIDENTE DE OBRA en la ejecucin de la obra denominada: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ICNA, DISTRITO DE CHURUBAMBA HUANUCO HUANUCOEl referido maestro de obra no est facultado a pactar modificaciones al contrato.

CLUSULA CUARTA: El presente contrato tiene una vigencia de 90 das calendarios a partir del 17/05/2013, hasta la entrega definitiva de la obra el 17/08/2013 debidamente recepcionado por EL CONTRATISTA.CLUSULA QUINTA: La responsabilidad del profesional del actual proyecto. Tiene vigencia de acuerdo a los estipulados en los captulos pertinentes del cdigo civil.

CLUSULA SEXTA: EL CONTRATISTA se compromete a proporcionar a EL PROFESIONAL toda la informacin necesaria y disponible con relacin a las actividades a desarrollar. Queda claramente establecido que la informacin proporcionada por EL CONTRATISTA, as como la documentacin producida por el profesional, tiene carcter reservado y es de uso exclusivo de El CONTRATISTA, no pudiendo revelarse su contenido a persona o entidad alguna que sea extraa a EL CONTRATISTA.

EL PROFESIONAL cede a EL CONTRATISTA los derechos de autor, respecto de cualquier material producido con ocasin de la ejecucin del presente contrato.

CLUSULA SPTIMA: El presente contrato es de naturaleza civil por lo que se rige las Normas del Cdigo Civil, Encontrndose exclusivo de la legalizacin Laboral vigente por lo tanto, el servicio contratado no genera derecho alguno de beneficio social, ni pago condicional, al pactado en la Clusula Dcima primera.

CLUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA no asumir el pago de ningn tributo que genere el horario pactado, este efecto a la respectiva retencin del impuesto a la renta.

CLUSULA NOVENA: EL PROFESIONAL se obliga a prestar sus servicios eficientemente as como presentar dentro de los plazos establecidos, los informes y trabajos, para el cumplimiento de este contrato.

EL PROFESIONAL debe tambin subsanar, absolver, cualquier observacin que se formule por la supervisin del proyecto y dentro del plazo que fijen, sin que ello genere pagos adicionales por parte de EL CONTRATISTA.

El atraso por causa imputable a EL PROFESIONAL al no entregar oportunamente los servicios ser sancionado de ltimo pago.

EL CONTRATISTA se reserva el derecho de resolver el presente contrato si EL PROFESIONAL incumple las obligaciones que asume contractualmente mediante el presente documento, estando sometido a penas en el dispuesto en el cdigo civil.

CLUSULA DCIMA (SANCIONES): EL PROFESIONAL estar a efecto a sanciones civiles penales incumplida las obligaciones contradas mediante el presente documento, estando sometido a penas en lo dispuesto en el Cdigo Civil.

CLUSULA DCIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA abonar la suma de S/. 12,000.00 (Doce mil y 00/100 nuevos soles), monto que se cancelar a EL PROFESIONAL en pagos mensuales proporcionales al avance de obra para lo cual se tomara en cuenta el porcentaje de avance indicado en cada valorizacin de obra.CLUSULA DCIMA SEGUNDA: Para los efectos del presente contrato ambas partes renuncias a sus fueros domiciliarios y se someten a los jueces y tribunales de Ucayali, Fijndose sus domicilios legales en las direcciones antes indicadas donde se les entregara los avisos y notificaciones a que se hubiesen lugar.

CLUSULA DCIMA TERCERA: Cualquier punto no considerado en las clausulas precedentes se darn por impuestas y por las disposiciones legales presenta segn sea el caso.

Las partes declaran estas conformes con los trminos del presente contrato. En seal la conformidad, se firma el presente contrato con dos (02) copias originales.

EL CONTRATISTA

EL PROFESIONAL

.

....

REPRESENTANTE LEGAL

Ing. RUBEN ALVA OCHOA