УТВЕРЖДАЮютэк-когалым.рф/doc_pur/zapros predlozhenij 11-14… · web...

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «ЮТЭК-Когалым»

_________________ Ю.А. Веприков

«_____» _________________ 2014 г.

Реестровый номер закупки 11/2014

ДОКУМЕНТАЦИЯоткрытого запроса предложений на право заключения договора подряда

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «РЕКОНСТРУКЦИЯ РУ-0,4 кВ, РУ-10 КВ ТП-67 в г. КОГАЛЫМ»

Заказчик: Открытое акционерное общество «ЮТЭК-Когалым»

Когалым 2014 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Раздел II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Раздел III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

Раздел IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

Раздел V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

3

Раздел I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Документация о закупке (об этапе закупки) – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки (этапа закупки), правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки (этапа закупки), правилах выбора контрагента, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.

1.2. Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, независимо от наименования документа.

1.3. Заказчик (организатор открытый запрос предложений, Общество) – ОАО «ЮТЭК-Когалым».

1.4. Закупки (размещение заказа) – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг для нужд Заказчика способами, указанными в Положении Заказчика.

1.5. Запрос предложений – процедура закупки, при которой проводится исследование рыночных предложений и выбор контрагента, при этом комиссия по размещению заказа по результатам рассмотрения предложений контрагентов на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора.

1.6. Предложение на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке.

1.7. Комиссия по размещению заказа (далее – Комиссия) коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора контрагента путем проведения процедур закупки, с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов процедур закупки.

1.8. Конкурентные процедуры выбора – процедуры, в ходе которых выбор лучшего контрагента осуществляется по результатам открытый запрос предложений, аукциона, запроса предложений, запроса ценовых котировок.

1.9. Контрагент – юридическое или физическое лицо, намеревающееся заключить договор с ОАО «ЮТЭК-Когалым», или иная сторона заключенного договора помимо ОАО «ЮТЭК-Когалым».

1.10. Лот – определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств.

1.11. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.

1.12. Однородные товары (работы, услуги) – аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары (работы, услуги), которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на их качество и основные потребительские свойства, и могут быть взаимозаменяемыми.

1.13. Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие любое юридическое или физическое лицо, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.14. Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

1.15. Официальный сайт Заказчика – официальный сайт ОАО «ЮТЭК-Когалым» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.ютэк-когалым.рф).

1.16. Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, сделавший лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.

1.17. Предварительный квалификационный отбор – отбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей, допускаемых для участия в процедуре закупки, в соответствии с требованиями и критериями, установленными в документации о закупке.

1.18. Предмет открытого запроса предложений – право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ЮТЭК-Когалым».

4

http://www.zakupki.gov.ru/

1.19. Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик в соответствии с правилами, установленными документацией о закупке, производит выбор контрагента, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

1.20. Участник закупки (участник размещения заказа) любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением Заказчика.

5

Раздел II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Правовое регулирование и правовой статус документов.

1.1.1. Настоящая документация подготовлена в соответствии с положениями Конституции РФ, Гражданского кодекса Российской Федерации другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с ними правовыми актами, регламентирующими правила закупки, а также внутренними положениями ОАО «ЮТЭК-Когалым».

1.1.2. Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

1.2. Наименование Заказчика, контактная информация, официальный сайт и сайт Заказчика.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Когалым». Место нахождения: 628485, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов 41, Номера контактных телефонов: (3467) 2-23-61Факс: (34667) 2-26-44Адрес электронной почты: energy - kogalym @ mail . ru Контактное лицо: Устинова Ирина Евгеньевна Официальный сайт и сайт Заказчика:Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru/Сайт Заказчика: www.ютэк-когалым. рф

1.3. Наименование открытого запроса предложений, вид и предмет открытого запроса предложений (лота).

Заказчик проводит ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объекту: «РЕКОНСТРУКЦИЯ РУ-0,4 кВ, РУ-10 КВ ТП-67 в г. КОГАЛЫМ».

Предмет договора : Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объекту: «РЕКОНСТРУКЦИЯ

РУ-0,4 кВ, РУ-10 КВ ТП-67 в г. КОГАЛЫМ».Место выполнения работ : Тюменская область, ХМАО-Югра, город Когалым. Условия выполнения работ : Определены в разделе IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и в разделе V «ТЕХНИЧЕСКАЯ

ЧАСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ». Срок выполнения работ: В течение 1 (одного) месяца с момента заключения договора.Начальная (максимальная) цена договора:326 642, 38 (триста двадцать шесть тысяч шестьсот сорок два рубля 38 копеек), в том

числе НДС 18%.Превышение начальной (максимальной) цены договора не допускается.

6

http://zakupki.gov.ru/

Форма, сроки и порядок оплаты работ:Определены в разделе IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и в п.9 Извещения о проведении

открытого запроса предложений.

1.4. Извещение о проведении открытого запроса предложений.1.4.1. Извещение о проведении открытого запроса предложений размещается

Заказчиком на Официальном сайте и официальном сайте Заказчика не менее чем за 5 (пять) дней до срока окончания подачи предложений.

1.4.2. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений вправе направить приглашения принять участие в запросе предложений не менее чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений.

1.4.3. Приглашения могут направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.

1.5. Требования к участникам открытого запроса предложений.1.5.1. В запросе предложений может принять участие любой участник закупки,

своевременно подавшее надлежащим образом оформленное предложение согласно размещенным на официальном сайте и официальном сайте Заказчика извещению и документации о запросе предложений.

1.5.2. Участник имеет право подать только одно предложение на участие в запросе предложений. В случае если участник подал более одного предложения на участие в запросе предложений, все предложения на участие в запросе предложений данного участника отклоняются без рассмотрения.

1.5.3. Обязательные требования к участникам размещения заказа:1.5.3.1. Соответствие участников процедур закупки требованиям, устанавливаемым

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедур закупки.

1.5.3.2. Не проведение ликвидации участника процедур закупки юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедур закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.5.3.3. Не приостановление деятельности участника процедур закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в закупке.

1.5.3.4. Отсутствие у участника процедур закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедур закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие в открытом запросе предложений не принято.

1.5.3.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.5.4. Дополнительные требования к участникам размещения заказа:1.5.4.1. Наличие у участника закупки всех необходимых разрешений, свидетельств о

допуске к выполнению работ, являющихся предметом настоящего открытого запроса

7

предложений, а также предусмотренных технической частью документации, с учетом специальных методов выполняемых работ.

1.5.4.2. Наличие опыта работы и выполнения аналогичных договоров в сопоставимых с предметом закупки объемах не менее 5-х (пяти) лет, и положительной репутации, подтвержденной отзывами о выполнении аналогичных договоров.

1.5.4.3. Наличие квалифицированного персонала необходимого для выполнения работ.1.5.4. Обеспечение прохождения и получения положительного заключения экспертизы

при Проектно-изыскательских работах (при необходимости).1.5.5. Предоставление гарантийного срока качества товара, работ, услуг не менее 12

месяцев.

1.6. Расходы на участие в открытом запросе предложений и при заключении договора.Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и

подачей предложения на участие в открытом запросе предложений и заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами.

1 .7. Не допуск участника к участию в открытом запросе предложений. 1.7.1.При рассмотрении предложений на участие в запросе предложений участник

процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в процедуре закупки в случае: Непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах

недостоверных сведений об участнике процедуры закупки. Несоответствия участника процедуры закупки требованиям, предъявляемым к нему в

соответствии с пунктом 1.6. настоящей документации. Непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение

денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, если требование обеспечения таких предложений указано в документации о запросе предложений.

Несоответствия предложения на участие в процедуре закупки требованиям документации о запросе предложений, в том числе наличие предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг.

Наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если такое требование установлено в документации о закупке.1.7.2. В случае, если указанные в пункте 1.6.3, 1.6.4. обстоятельства будут установлены

после заключения договора, то Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ.2.1. Порядок размещения документации:

2.1.1. Заказчик размещает документацию на официальном сайте и на официальном сайте заказчика Заказчика одновременно с извещением о проведении открытого запроса предложений. Документация доступна для ознакомления на официальном сайте и на официальном сайте заказчика о размещении заказов без взимания платы.

2.1.2. Со дня размещения на официальном сайте и на официальном сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить такому лицу документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого запроса

8

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=100163


предложений. Представление документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2. Срок, место предоставления документации. Документация открытого запроса предложений предоставляется по адресу: 628485, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов д. 41, 4 этаж, кабинет №3, телефон: 8(34667) 2-23-6Срок предоставления: с «06» мая 2014 г. по «12» мая 2014 г.

Документация открытого запроса предложений размещена на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/, на сайте Заказчика www.ютэк-когалым.рф. в разделе «Закупки» и доступна для ознакомления участникам закупки без взимания платы.

2.3. Разъяснение положений документации.2.3.1.Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том

числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений документации. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса, но не позднее срока окончания подачи предложений, Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику за 1(один) день до дня окончания подачи предложений на участие в открытом запросе предложений.

2.3.2. Не позднее чем в течение трех дней со дня направления разъяснения положений документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте и на официальном сайте Заказчика, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос.

2.3.3.Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений:

Дата начала предоставления разъяснений положений документации:«06» мая 2014 г. с 14:00 часов по времени ХМАО-Югры (московское время плюс 2 часа).

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации: «11» мая 2014 г. до 17:00 часов по времени ХМАО-Югры (московское время плюс 2 часа).

2.4. Внесение изменений в извещение о проведении открытого запроса предложений и документацию .

2.4.1.Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи предложений внести изменения в извещение и документацию о проведении запроса предложений. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений срок подачи предложений должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса предложений и документацию о запросе предложений изменений до окончания срока подачи предложений срок составлял не менее чем 3 (три) дня.

2.4.2.Изменения, вносимые в извещение и документацию, размещаются Заказчиком на официальном сайте и на официальном сайте Заказчика в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

2.4.3. Всем участникам процедуры закупки, получившим документацию на бумажном носителе, Заказчик направляет информацию о таких изменениях с использованием оперативных средств связи (телефон, факс, электронная почта).

2.4.4. Участники процедуры закупки, использующие документацию с официального сайта или официального сайта Заказчика, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в документацию, размещенные на официальном сайте и не официальном сайте Заказчика.

2.5. Отказ от проведения открытого запроса предложенийЗаказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений,

вплоть до заключения договора, не неся никакой ответственности перед участником или

9

http://zakupki.gov.ru/

третьими лицами, разместив сообщение об этом на официальном сайте и на официальном сайте заказчика.

3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

3.1.Форма предложения, порядок подачи на участие в открытом запросе предложений и требования к его оформлению.

3.1.1. Для участия в открытом запросе предложений участник процедуры закупки подает предложение (письмо о подаче оферты), отдельно по каждому лоту по форме, документов, установленными разделом III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА» (форма 2).

ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:1)Анкета участника размещения заказа (Приложение № 1 к письму о подаче оферты Форма

3 раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2)Предложение о сроках (периодах) выполнения работ (Приложение № 2 к письму о

подаче оферты Форма 4 раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3)Ценовое предложение (Приложение № 3 к письму о подаче оферты Форма 5 раздела III

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4)Предложение о сроке предоставления гарантии качества работ (Приложение №4 к

письму о подаче оферты Форма 6 раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА);

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5)Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных работ не менее чем за

5 (пять) предшествующих лет (Приложение №5 к письму о подаче оферты Форма 7 раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6)Справка о материально-технических ресурсах (Приложение № 6 к письму о подаче

оферты Форма 8 раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7)Справка о кадровых ресурсах (Приложение № 7 к письму о подаче оферты Форма 9

раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8)Справка об участии в судебных разбирательствах

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Справка об опыте работы. (Приложение №9 к письму о подаче оферты Форма 11

раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Справка о не проведении ликвидации участника процедуры закупки – юридического

лица или отсутствии решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства (Приложение №10 к письму о подаче оферты Форма

10

12 раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Копия свидетельства (нескольких свидетельств) СРО о допуске к выполнению

работ, являющихся предметом настоящего открытого запроса предложения, заверенная участником размещения заказа;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном

сайте и сайте Заказчика в разделе «Закупки» извещения о проведении процедуры закупки:

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц);

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

заверенные участником копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13) Копии учредительных документов юридического лица, в действующей редакции,

заверенные участником размещения заказа (для юридических лиц);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14) Копия свидетельства о регистрации юридического лица, заверенная участником

размещения заказа (для юридических лиц);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15) Решение об одобрении крупной сделки, или заверенная участником копия такого

решения, если для участника размещения заказа, договор, который с ним может быть заключен по результатам открытого запроса предложения, или внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

(В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи документов на участие в процедуре закупки для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник в процедуре закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем представить вышеуказанное решение до момента заключения договора).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, необходимо приложить также соответствующую доверенность (может быть подготовлена по форме 13 раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), либо копию такой доверенности, заверенную участником. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, в состав документов на участие в процедуре закупки должен быть включен также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17) Справка об отсутствии у участника процедур закупки задолженности по

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер

11

которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник процедур закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие в открытом запросе предложений не принято. В случае если получение указанной справки до истечения срока подачи документов на участие в процедуре закупки для участника невозможно в силу установленных законодательством сроков получения указанной справки, участник в процедуре закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем представить вышеуказанную справку до момента заключения договора.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18) Копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках (формы №№1-2) за последний завершенный финансовый год и за последний отчетный период, предшествующий подаче предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника.

Непредставление необходимых документов, является риском участника размещения заказа, подавшего такое предложение, и является основанием для не допуска участника закупки к участию в открытом запросе предложений.

Дополнительные документы, которые могут входить в состав предложения на участие в открытом запросе предложений:

Решение (одобрение) сделки с заинтересованностью, если для участника открытого запроса предложения, договор, который с ним может быть заключен по результатам открытого запроса предложения, является сделкой с заинтересованностью или справка о том, что такой договор не является для участника открытого запроса предложения сделкой с заинтересованностью.

Копии документов, финансовой отчетности участника открытого запроса предложения за 2011 г., заверенных участником размещения заказа:1)Отчет об изменениях капитала (форма 3);2)Приложение к Бухгалтерскому балансу (форма 5);3) Пояснительная записка;

4)Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она подлежит обязательному аудиту или если организация самостоятельно приняла решение о проведении аудита бухгалтерской отчетности (п.2 ст.13 Федерального закона №129-ФЗ, п.5. ПБУ 4/99, п.2 Указаний об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России от 22.07.2003 №67н).

3.1.2.Все документы, входящие в состав предложения на участие в открытом запросе предложений и приложения к нему, должны быть указаны в описи документов (Форма 1 раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») и лежать в порядке указанном п. 3.1.1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.3. В случае проведения процедуры запроса предложений в электронной форме оформление предложений может регламентироваться правилами, установленными на электронной площадке с соблюдением требований настоящей документации.

3.1.4. Предложения подаются участниками закупки в срок и в порядке, указанном в п.12 Извещения о закупке и п.3.6. настоящей документации.

3.1.5.Участник процедуры закупки подает предложение в письменной форме в запечатанном и опечатанном конверте. Предложение и приложения к нему и иные документы, входящие в его состав, подаются в запечатанном конверте, скрепленном (в месте склеивания конверта) печатью участника процедуры закупки. На конверте должно быть указано

12

наименование открытого запроса предложений, номер лота, на участие в котором подается данное предложение, оформленное следующим образом: «Предложение на открытый запрос предложений ____________ (наименование, номер открытого запроса предложений, номер лота)» и полное наименование участника размещения заказа. Предложение в письменной форме может быть подано участником процедуры закупки, а также посредством почты или курьерской службы, ели открытый запрос предложений проводится на электронной площадке, то предложение подается в электронной форме.

3.1.6. Предложение может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию или иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

3.1.7.Каждый документ, входящий в предложение участника, должен быть скреплен печатью участника закупки. Должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц предложения). При подготовке предложения и документов, входящих в состав такого предложения, не допускается применение факсимильных подписей. Исправления в документах, входящих в состав предложения, не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Все документы, входящие в состав предложения на участие в открытом запросе предложений и приложения к нему, должны лежать в порядке, указанном в описи документов.

3.1.8.Все предложения, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав предложений участников, не возвращаются, кроме отозванных участниками размещения заказа предложений, а также опоздавших предложений.

3.1.9.Все документы, входящие в конверт, должны быть прошиты и пронумерованы и представлять собой единую прошитую и пронумерованную книгу, содержащую сквозную нумерацию листов, скрепленную печатью (опечатанную) на обороте с указанием количества страниц, заверенную подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

3.1.10.Предложения, поданные в срок, указанный в извещении о проведении процедуры закупки, регистрируется Заказчиком или электронной площадкой. Заказчик по требованию участника выдает расписку лицу, доставившему предложение, о его получении с указанием даты и времени получения.

3.1.11. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, Заказчиком не рассматриваются и возвращаются участнику.

3.1.12. В случае направления предложения почтой, участник закупки самостоятельно несет риск не поступления такого предложения Заказчику в установленный срок.

3.1.13. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления предложений на участие в запросе предложений.

3.1.14. Несоблюдение правил подготовки предложения участника, требований к форме, содержанию, порядку представления предложений влечет отказ в принятии предложения.

3.1.15. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только одно предложение или не подано ни одного предложения, Заказчик продлевает срок подачи предложений не менее чем на 3 (три) дня и в течение одного дня после дня окончания срока подачи предложений размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких предложений.

3.2.Язык документов, входящих в состав предложения . Предложение, а также вся корреспонденция и документация, связанная с предложением,

должны быть написаны на русском языке. Документы на ином языке, входящие в предложение, могут быть представлены при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

3.3.Валюта предложения на участие в открытом запросе предложений.3.3.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в предложение, должны быть

выражены в российских рублях.

13

3.3.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами, и в которых суммы денежных средств выражены в других валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с указанием эквивалента таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении открытого запроса предложений на официальном сайте и на официальном сайте Заказчика.

3.4. Требования к предложениям о цене договора 3.4.1. Участник закупки производит расчет цены договора, либо указывает механизм расчета

цены договора в соответствии с требованиями настоящей документации по форме «Ценовое предложение», приведенной (Приложение № 3 к письму о подаче оферты Форма 5 раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

3.4.2. Цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник закупки освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

3.5.Требования к описанию поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг.

3.5.1. Описание участниками размещения заказа поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг, их функциональных характеристик, а также их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями раздела V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

3.6. Место, дата начала и дата окончания срока подачи предложений на участие в открытом запросе предложений : Предложения на участие в открытом запросе предложений принимаются по адресу:628485, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов д. 41

Дата начала срока подачи предложений: с «06» мая 2014 г. с 14:00 часов по времени ХМАО-Югры (московское время плюс 2 часа).

Дата окончания подачи предложений: «12 » мая 2014 г. в 17:00 по времени ХМАО-Югры (московское время плюс 2 часа).

3.7.Изменение предложений предоставленных на участие в открытом запросе предложений .

3.7.1.Участник закупки вправе изменить свое предложение на участие в открытом запросе предложений в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений.

Изменения предложений на участие в открытом запросе предложений подаются по адресу, указанному в п. 3.6. настоящей документации.

3.7.2.Изменения предложения на участие в открытом запросе предложений подаются Заказчику в запечатанном конверте, на котором указываются: наименование открытого запроса предложений, наименование и номер лота, реестровый номер открытого запроса предложений: «Изменение предложения на участие в открытом запросе предложений _____________ (наименование открытого запроса предложений). Лот № _______________ (наименование лота или лотов, при наличии). Реестровый номер открытого запроса предложений ____».

3.7.3.Изменения предложения на участие в открытом запросе предложений должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления предложений на участие в открытом запросе предложений.

14

3.7.4.Изменения предложений на участие в открытом запросе предложений регистрируются в порядке, установленном для регистрации заявок, предложений.

3.7.5.Конверты с изменениями предложений на участие в открытом запросе предложений вскрываются Комиссией одновременно с конвертами с предложениями на участие в открытом запросе предложений.

3.8.Отзыв предложений на участие в открытом запросе предложений . 3.8.1. Участник вправе отозвать свое предложение на участие в запросе предложений

после его подачи в любое время до истечения срока предоставления предложений на участие в запросе предложений.

3.8.2. Предложения на участие в открытом запросе предложений отзываются в следующем порядке: участник закупки подает в письменной форме уведомление об отзыве предложения, в котором в обязательном порядке должно быть указано: наименование открытого запроса предложений, номер и наименование лота, реестровый номер открытого запроса предложений.

3.8.3.Уведомление об отзыве предложения должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица. Уведомления об отзыве предложений на участие в открытом запросе предложений регистрируются Заказчиком.

3.8.4.Предложения на участие в открытом запросе предложений, отозванные в установленном порядке, считаются не поданными.

3.9. Обеспечение предложений на участие в открытом запросе предложений. 3.9.1. Обеспечение предложений на участие в открытый запрос предложений - не требуется.3.9.2. Если в пункте 3.10.1. настоящей документации установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в открытом запросе предложений, участники размещения заказа, подающие предложения, вносят денежные средства в качестве обеспечения предложений в сумме и на счет Заказчика:

Банковские реквизиты: Филиал ОАО «Ханты-Мансийский Банк» Сургут г.Сургутр/счет 40702810200051600020к/с 30101810600000000851БИК 047144851/ ОГРН 1058603057270ИНН 8608010423/ КПП 860801001ОКПО 79536873 ОКВЭД 40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 45.11.2, 45.21.4, 45.31, 74.20.13, 74.30, 74.30.5 ОКАТО 71183000000

3.9.3. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в открытом запросе предложений подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

3.9.4. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты) должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в предложение на участие в открытом запросе предложений.

3.9.5.Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в предложение на участие в открытом запросе предложений.

3.9.6. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения предложения на участие в открытом запросе предложений должны быть зачислены на счет Заказчика, до момента окончания срока подачи предложений на участие в открытом запросе предложений, установленного в Извещении о проведении открытого запроса предложений, в противном случае денежные средства в обеспечение предложения на участие в открытом запросе предложений считаются невнесенными.

15

3.9.7. В случае если в пункте 3.10.1. настоящей документации установлено требование обеспечения поданного предложения на участие в процедуре закупки, Заказчик возвращает на счет, реквизиты которого указаны в предложении на участие в открытом запросе предложений, поданным соответствующим участником, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложений на участие в процедуре закупки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки – участнику, подавшему предложение на участие в процедуре закупки;

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве предложения на участие в закупке – участнику, подавшему предложение на участие в закупке;

в) подписания протокола оценки и сопоставления предложений на участие в закупке – участнику, подавшему предложение после окончания срока их приема;

г) подписания протокола оценки и сопоставления предложений на участие в закупке – участнику, подавшему предложение на участие и не допущенному к участию в закупке;

д) подписания протокола оценки и сопоставления предложений на участие в закупке – участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, предложению которого был присвоен второй номер;

е) заключения договора – победителю процедуры закупки;ж) заключения договора – участнику процедуры закупки, предложению на участие

которого присвоен второй номер;з) принятия решения о несоответствии предложения на участие в закупке –

единственному участнику закупки, предложение которого было признано Комиссией не соответствующей требованиям документации о закупке;

и) заключения договора с участником, подавшим единственное предложение на участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, – такому участнику;

к) заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником – такому участнику;

л) принятия решения о том, что договор не будет заключен (но не более 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления предложений на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственное предложение на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, – такому участнику.

3.9.8. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

3.9.9. В случае уклонения участника закупки, предложению на участие которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения на участие закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

3.9.10. В случае уклонения участника закупки, подавшего единственное предложение на участие в закупке, соответствующее требованиям документации о закупке, и признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения на участие в открытом запросе предложений, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

3.9.11. В случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения на участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

16

4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ, РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ И

СОПОСТАВЛЕНИЯ. 4.1. Вскрытие конвертов с предложениями.

4.1.1. Дата, время и место вскрытия конвертов, рассмотрения предложений на участие в открытом запросе предложений и подведение итогов открытого запроса предложений:

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений: «13» мая 2014 года в 14:00 часов по времени ХМАО-Югры (московское время плюс 2

часа) по адресу: 628485, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов д. 41.

Рассмотрение предложений на участие открытом запросе предложений, а также подведение итогов открытого запроса предложений:

«14» мая 2014 года состоится в с 10:00 до 14.00 часов по времени ХМАО-Югры (московское время плюс 2 часа) по адресу: 628485, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов д. 41

4.1.2. Комиссией публично вскрываются конверты с предложениями на участие в открытом запросе предложений, которые поступили Заказчику до вскрытия предложений на участие в открытом запросе предложений.

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более предложений на участие в открытом запросе предложений по одному лоту, при условии, что поданные ранее предложения таким участником не отозваны, все предложения на участие в открытом запросе предложений такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.2. Порядок рассмотрения предложений. 4.2.1.Комиссия рассматривает предложения на соответствие требованиям, установленным

документацией о запросе предложений, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки требованиям, установленным настоящей документацией о запросе предложений. 4.2.2. При рассмотрении предложений на участие в запросе предложений участник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в процедуре закупки в случае:

Непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки.

Несоответствия участника процедуры закупки требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с настоящей документацией.

Непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, если требование обеспечения таких предложений указано в документации о запросе предложений (при наличии требования по обеспечению).

Несоответствия предложения на участие в процедуре закупки требованиям документации о запросе предложений, в том числе наличие предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг.

Наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если такое требование установлено в документации о закупке.

4.2.3.На основании результатов рассмотрения предложений Комиссией принимается решение о допуске к участию в процедуре закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего предложение, участником процедуры закупки или об отказе в допуске

17



такого участника к участию в процедуре закупки, а также оформляется протокол рассмотрения предложений на участие в запро0се предложений, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее 1 (одного) дня, следующего после дня окончания рассмотрения предложений. 4.2.4. Протокол рассмотрения предложений не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и на официальном сайте Заказчика. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте и на официальном сайте заказчика, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии.

4.3.Переторжка. После рассмотрения предложений заказчик вправе объявить переторжку (если такая

возможность предусмотрена положением о закупке и документацией). Переторжка – это этап процедуры закупки, в ходе которого участники могут улучшить первоначально предложенные ими условия. Как правило, участие в переторжке не является обязательным для участников. Распространены две формы переторжки:

Очная, при которой участники делают ставки в ходе онлайн-переторжки. При проведении очной переторжки может быть улучшен только один параметр предложений участников – цена;

Заочная, при которой участники еще раз подают предложения (в виде электронных документов). При проведении заочной переторжки заказчик может предложить участниками улучшить любые условия, предлагаемые в предложениях.

4.4. Оценка, сопоставление предложений и выбор победителя. 4.5.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление предложений, поданных

участниками процедуры закупки, признанными участниками запроса предложений. Оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений

осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о запросе предложений.

Победитель открытого запроса предложений определяется по совокупности предложений.

4.5.2. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в предложениях, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие предложения по критериям и порядком оценки и сопоставления предложений:

Сумма значимостей критериев оценки предложений, установленных в закупочной документации, составляет 100 процентов.

Критерии и порядок оценки и сопоставления предложений.№ п/п

Обозначение критерия Критерии оценки Значимость в %/

коэффициент значимости1. Ra Цена договора 40 (0,40)2. Срок представляемых гарантий качества. 10 (0,10)

3 Кс Качество работ и квалификация участника открытого запроса предложения в т.ч.:

60 (0,60)

С1 Опыт выполнения работ. 30 (0,30)

С2 Обеспеченность кадровыми ресурсами предлагаемыми для выполнения работ

10 (0,10)

С3 Репутация участника (наличие положительных отзывов, благодарственных, рекомендательных писем).

10 (0,10)

ИТОГО 10018

1. Оценка предложений по критерию "ЦЕНА ДОГОВОРА". При оценке предложений по критерию «ЦЕНА ДОГОВОРА» использование

подкритериев не допускается. Для определения рейтинга предложения по критерию «ЦЕНА ДОГОВОРА» в

документации устанавливается начальная (максимальная) цена договора. Рейтинг, присуждаемый предложениям по критерию «ЦЕНА ДОГОВОРА»,

определяется по формуле: Amax - Ai

Rai = ----------------- х 100, (1)Amax

где:Rai - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации; Ai - предложение i-го участника по цене договора. Для расчета итогового рейтинга по предложения, рейтинг присуждаемый предложению

по критерию «ЦЕНА ДОГОВОРА», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке предложений по критерию «ЦЕНА ДОГОВОРА» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника открытого запроса предложений с наименьшей ценой договора.

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в предложении.

2. Оценка предложений по критерию «КАЧЕСТВО РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

Для определения рейтинга предложения по критерию «КАЧЕСТВО И КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» в документации устанавливаются следующие показатели и их значения:

Предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию

Максимальное значениев баллах для каждого

показателя

1. НАЛИЧИЕ ОПЫТА РАБОТЫ в рамках запроса предложения. 0-30

1.1.

отсутствие представленных копий договоров, актов оказанных услуг (выполненных работ), подтверждающих наличие у участника размещения заказа опыта оказания услуг (выполнения работ) или информация не представлена в предложении;

0

1.2.

от 1 до 5 представленных копий договоров, актов оказанных услуг (выполненных работ), подтверждающих наличие у участника размещения заказа опыта оказания услуг (выполнения работ);

5

1.3.

от 5 до 10 представленных копий договоров, актов оказанных услуг (выполненных работ), подтверждающих наличие у участника размещения заказа опыта оказания услуг (выполнения работ);

10

1.4.

10 и более представленных копий договоров, актов оказанных услуг (выполненных работ), подтверждающих наличие у участника размещения заказа опыта оказания услуг (выполнения работ).

15

2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ(Наличие квалифицированных работников, имеющих необходимые знания; (подтверждением является, наличие у участника открытого запроса предложения штатного персонала, дипломированного в области аналогичной

0-20

19

предмету открытого запроса предложений и предлагаемого участником размещения заказа для выполнения условий договора, с указанием стажа работы (список квалифицированных сотрудников с предоставлением копий дипломов об образовании):

2.1. отсутствие вышеуказанных специалистов или информация не представлена/не подтверждена в предложении;

0

2.2. наличие от 1 до 10 вышеуказанных специалистов; 102.3. наличие 10 и более вышеуказанных специалистов. 20

3. РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКАНаличие положительной профессиональной репутации, под которой понимается наличие положительных отзывов, благодарственных писем от заказчиков по результатам оказанных услуг (выполненных работ), выдача (награждение) которыми произведены в связи с оказанием услуг (выполнением работ), близких по профилю:

0-10

3.1. отсутствие вышеуказанных документов или их не предоставление;

0

3.2. наличие от 1 до 5 вышеуказанных документов; 13.3. наличие от 5 до 10 вышеуказанных документов; 33.4. наличие 10 и более вышеуказанных документов. 7

Рейтинг, присуждаемый предложению по критерию «качество работ и квалификация участника открытого запроса предложений» определяется по формуле:

Rc = C1 + C2 + C3

Итоговый рейтинг по критерию «качество работ и квалификация участника при размещении заказа на выполнение работ»:

К = Кс х Rс

К - итоговый рейтинг по критерию «качество работ и квалификация участника при размещении заказа на выполнение работ»;

Кс - значимость критерия «качество работ и квалификация участника при размещении заказа на выполнение работ»;

Rc - рейтинг, присуждаемый предложению по критерию «качество работ и квалификация участника при размещении заказа на выполнение работ»;

С1 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой комиссии), присуждаемое комиссией предложению на участие в запросе по показателю «наличие у участника опыта выполнения работ»;

С2 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой комиссии), присуждаемое комиссией предложению на участие в запросе по показателю «обеспеченность кадровыми ресурсами предлагаемыми для выполнения работ»;С3 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой комиссии), присуждаемое комиссией предложению на участие в запросе по показателю «репутация участника запроса».

3. Оценка предложений по критерию «СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ».

Рейтинг, присуждаемый предложениям по критерию «СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ», определяется по формуле:

Gi - GminRgi = --------------- x 100 ,

Gmin20

где:Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й предложению по указанному критерию;Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества работ определен в пункте

8 извещения.Gi - предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ.Для получения итогового рейтинга по предложению рейтинг, присуждаемый этому

предложению по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке предложения по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в предложении с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ.

В целях оценки и сопоставления предложений в предложениях со сроком предоставления гарантии качества работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в документации, таким предложениям присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в предложении. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником открытого запроса предложения, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.

Бальная оценка и расчеты по формулам проводятся для каждому предложению, поданному участником размещения заказа и допущенной комиссией к участию в открытом запросе предложений.

7.1.3.На основании результатов оценки и сопоставления предложений Комиссией каждому предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается предложению, которое поступило ранее других предложений, содержащих такие условия.

7.1.4. Протокол оценки и сопоставления предложений подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение 1 (одного) дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления предложений. Протокол оценки и сопоставления предложений составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика.

7.1.5. Протокол оценки и сопоставления предложений размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данные о персональном голосовании Комиссии.

7.1.6. Протоколы, составленные в ходе проведения закупок, предложения участников, документация о закупке, изменения, внесенные в документацию, хранятся Заказчиком не менее чем 3 (три) года.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

5.1.Срок заключения договора. 5.1.1. Договор должен быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней и не позднее 15

(пятнадцати) дней после размещения на официальном сайте и на официальном сайте Заказчика Протокола рассмотрения и оценки предложений

5.1.2. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником размещения заказа, предложение которого соответствует требованиям документации открытого запроса предложений.

21

5.2.Порядок заключения договора.5.2.1.Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика,

указанными в документации о запросе предложений и сведениями, содержащимися в предложении участника запроса предложений.

5.2.2.В случае, если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор в срок, установленный в документации о закупке, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, то такой участник размещения заказа является уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем условий.

Заказчик обязан направить проект договора в адрес такого участника в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора. При этом заключение договора для участника процедуры закупки, которому присвоен второй номер, является обязательным. Последний обязан представить подписанный договор в срок не позднее 5 (пяти) дней после получения проекта договора от Заказчика.

5.2.3.В случае уклонения участника процедуры закупки, которому присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора или осуществить запрос предложений повторно, или принять решение о размещении заказа путем закупки у единственного источника.

5.2.4.Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

5.3.Права и обязанности победителя открытого запроса предложений.5.3.1.Договор заключается на условиях, указанных в поданном предложении на участие

в открытом запросе предложений и в документации открытого запроса предложений. 5.3.2.Участник открытого запроса предложений, которому Заказчик направил проект

договора, не вправе отказаться от заключения договора.

5.4. Права и обязанности Заказчика. После определения победителя открытого запроса предложений в течение срока,

предусмотренного для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем открытого запроса предложений в случае установления факта несоответствия его требованиям, предусмотренным в пункте 1.5. настоящей документации.

5.5.Обеспечение исполнения договора. 5.5.1. Требование обеспечения исполнения договора – не установлено.5.5.2. В случае если Заказчиком, организатором размещения заказа было установлено

требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого запроса предложений, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации.

5.5.3.В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде банковской гарантии, последняя должна быть безотзывной, содержать указание на бенефициара и принципала, на договор, исполнение которого обеспечивается гарантией, сумму, на которую выдана гарантия, срок действия гарантии, а также соответствовать иным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и документации о закупке.

22

5.5.4. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору.

5.5.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора.

5.5.6. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться в соответствии с общим сроком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору плюс 2 месяца. 5.5.7.Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

5.5.8. Расходы на безотзывную банковскую гарантию Заказчиком не возмещаются. Участник обязан предварительно (до выдачи банковской гарантии) согласовать с Заказчиком банк, который может выступить в качестве гаранта, а также текст банковской гарантии.

5.5.9. Документацией о закупке могут быть установлены требования к банку, выступающему гарантом по договору между Заказчиком и участником, а также форма подлежащей предоставлению гарантом банковской гарантии».

5.5.10. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения Договора. В случае если сумма обеспечения исполнения Договора покрывает сумму авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не устанавливаться в документации о закупке.

5.5.11. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

5.5.12. В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса, обеспечение исполнения договора и (или) обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора.

5.5.13. Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса должен быть установлен в документации о закупке и не должен составлять менее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте (при проведении закрытых процедур закупки со дня подписания) протокола, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор.

5.5.14.В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса до заключения договора, и в срок, установленный документацией о закупке, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора и (или) обеспечение возврата аванса либо предоставил обеспечение исполнения договора, не соответствующее требованиям нормативных правовых актов, Положения или документации о закупке, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, предложившим лучшие условия после победителя.

5.6. Изменение объема работ. Процент изменения объема работ по договору.5.6.1. Изменение объема работ допускается подрядчик по согласованию с Заказчиком, в

ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные договором объем работ, при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором.

При выполнении дополнительного объема таких работ, подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких

23

работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

6. УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

6.1. После подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления предложений на участие в открытом запросе предложений Заказчик вправе разместить уведомление о результатах открытого запроса предложений на официальном сайте и на официальном сайте заказчика.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением настоящего открытого

запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и участниками размещения заказа своих обязательств в связи с проведением открытого запроса предложений и участием в нем, должны решаться путем переговоров и в претензионном порядке.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением настоящего открытого запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и участниками размещения заказа своих обязательств, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24

Раздел III . ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

ФОРМА 1 ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом запросе предложений на ______________________________ (указать наименование предмета открытого

запроса предложений)лот № ____, наименование лота ________________________________________

(в случае, если открытый запрос предложений проводится по нескольким лотам)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для (наименование участника размещения заказа)участия в открытом запросе предложений на право заключения _______ (указать наименование предмета договора) направляются следующие документы:

№ п\п Наименование документов Страницыс __ по __

Количество страниц

1 Предложение на участие в открытом запросе предложений (Форма 2 раздела III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), в том числе следующие приложения:

2

3

4

…..

Другие документы, прикладываемые участником размещения заказа по своему усмотрениюДругие документы (далее указываются все другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа)ВСЕГО листов:

Участник размещения заказа _________________

(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание предложения на участие в открытом запросе предложений)

М.П. (подпись)

25

ФОРМА 2

На бланке участника размещения заказа (по возможности)Дата, исх. номер

Заказчику(Указывается полное наименование Заказчика)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Письмо о подаче оферты.

Изучив Извещение о проведении запроса предложений №________, размещенное на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и Документацию по запросу предложений №_________, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,_______________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на___________________________________________________________ (краткое описание продукции (услуг, работ) )

на условиях и в соответствии с ценовым предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму на общую сумму ___________________________________________ руб ___ коп

Срок выполнения проектно-изыскательских работ ______________________.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» _______________________года.Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

[Рекомендованный перечень:— на ____ листах;Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.]Иные документы (требуемые документацией)Контактное лицо от Претендента по вопросу участия в запросе предложений №_______: ______________________(ФИО)________________(Тел.)______________________e-mail.

____________________________________(подпись, М.П.)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

к о н е ц ф о р м ы

Инструкции по заполнениюПисьмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и

номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и

юридический адрес.Участник должен указать стоимость поставки цифрами и словами, в рублях, с НДС. Если в отношении

участника применяется упрощенная система налогообложения (НДС не облагается), об этом указывается после стоимости.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

ФОРМА 326

Приложение 1 к письму о подаче офертыот «____»_____________ г. №__________

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗАНаименование и адрес участника размещения заказа: ______________________________

№ п/п

Наименование Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником)

1. Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа

2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)

4. ИНН/КПП участника размещения заказа

5. Адрес места нахождения

6. Почтовый адрес

7. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса

8. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника размещения заказа в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

9. Телефоны участника размещения заказа (с указанием кода города)

10. Факс участника размещения заказа (с указанием кода города)

11. Адрес электронной почты участника размещения заказа

12. Фамилия, имя и отчество руководителя участника размещения заказа, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона

13. Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника размещения заказа с указанием должности и контактного телефона

Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание предложения на участие в открытом запросе предложений)

М.П. (подпись)

ФОРМА 427


СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п

Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров)

Сроки (периоды) выполнения работ

Начало выполнения работ

Окончание выполнения работ

1

Примечание: должны быть указаны промежуточные сроки выполнения работ по Объекту


(подпись)

Главный бухгалтер _________________ (Ф.И.О.)М.П. (подпись)

ФОРМА 5

28


Ценовое предложение

Участник запроса предложений________________________________________

Расчет цены предложения предоставляется в виде смет на проектные и изыскательские работы (со ссылкой на нормативные документы)

Ценовое предложение Претендента должно быть достоверно и обосновано в прилагаемом сметном расчете (калькуляции затрат) и подписано уполномоченным представителем Участника.

Сметный расчет (калькуляция затрат) должен быть экономически рациональным и соответствовать фактическим объемам работ, техническому заданию. Расценки, коэффициенты, индексы должны соответствовать действующим государственным, федеральным, территориальным нормам, применяемым в месте нахождения объекта.

В случае несоответствия перечисленным требованиям, предоставленный сметный расчет (калькуляция затрат) отклоняется и возвращается Подрядчику (Претенденту) для исправления.

(дата) (подпись, печать)

(Ф.И.О., должность)

29

ФОРМА 6


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

№ п/п

Наименование выполняемых работ Предложение участника размещения заказа

1

2


м.п. (подпись)

Главный бухгалтер _________________ (Ф.И.О.)М.П. (подпись)

30

ФОРМА 7


СПРАВКА о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных по характеру и объему работ

с предметом открытого запроса предложений

Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________

№ п/п

Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)

Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)

Описание договора(объем и виды работ, описание основных условий договора)

Сумма договора, рублей

Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

1.2.…Итого за полный год (указать год, например 2006, 2007, 2008) х1.2.…Итого за (указать, в зависимости от обстоятельств, например «I-II кварталы 2009)

х

Уполномоченный представитель участника размещения заказа _________________ (Фамилия И.О.) (подпись)

М.П.

Инструкции по заполнению:1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую

форму) и свой адрес.2. В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы оказания аналогичных

работ, сопоставимых по объемам и срокам выполнения с необходимыми Заказчику.3. Следует указать не более пятнадцати аналогичных договоров. Участник может

самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

4.Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

Примечание: Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.

31

ФОРМА 8


СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________

№ п/п

Наименование

Местонахождение

Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)

Предназначение (с точки зрения выполнения договора)

Состояние Примечание

1.2.3.…


М.П.

Инструкции по заполнению:1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую

форму) и свой адрес.2. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые

участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения договора (склады, транспортные средства, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

32

ФОРМА 9

Приложение №7 к письму о подаче офертыот «____»_____________ г. №__________

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ

Наименование и адрес участника размещения заказа: ________________________

Таблица № 1 - ОСНОВНЫЕ КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ№ п/п Фамилия, имя,

отчество специалистаОбразование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)

Должность Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)1.2....Специалисты (в том числе специалисты по выполнению работ и т.д.)1.2.…Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители и т.д.)1.…

Таблица № 2 - ПРОЧИЙ ПЕРСОНАЛГруппа специалистов Штатная численность, чел.

Руководящий персоналИнженерно-технический персоналРабочие и вспомогательный персонал


М.П.

Инструкции по заполнению:1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)

и свой адрес.2. В таблице № 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут

непосредственно привлечены участником для оказания работ.3. В таблице № 2 данной справки указывается в общем штатная численность всех

специалистов, находящихся в штате участника.4. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы

(знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

33

ФОРМА 10


Справка об участии в судебных разбирательствах

Наименование и адрес участника: _________________________________

Год Участник (указывать процессуальный статус)

Решение в пользу или против участника

Наименование ответчика. Основание и предмет спора

Оспариваемая сумма (в руб.)


М.П.

Инструкции по заполнению:

1.Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника судебных разбирательств, так и в случае их отсутствия, в последнем случае в таблице приводятся слова «В судебных разбирательствах не участвовал».

2.Данная форма заполняется по состоянию за последний год.

34

ФОРМА 11


Справка об опыте работы

________(указать наименование участника размещения заказа)______________________ сообщает об имеющемся опыте работы по предмету открытого запроса предложения на протяжении __________ (указать количество лет, месяцев) _____________________ лет, месяцев и подтверждает наличие опыта:_____(указать информацию, отражающую имеющийся у участника опыт работы по предмету открытого запроса предложения) ___________.

Примечание: Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.

Участник размещения заказа _________________(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание предложения на участие в открытом запросе предложений)м.п. (подпись)

35

ФОРМА 12


СПРАВКА

Настоящим подтверждаем, что в отношении

________________________________(наименование участника) отсутствует решение

арбитражного суда о признании данного юридического лица (индивидуального

предпринимателя) несостоятельным (банкротом), не находится в процессе

ликвидации/реорганизации, а также деятельность ______________(наименование участника)

неприостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях.

Участник размещения заказа _________________(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание предложения на участие в открытом запросе предложений)м.п. (подпись)

36


ФОРМА 13

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ________ ___________________________________________________________________ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа: ______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице_______________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании _________________________________________________, (устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ________________________________________________ (далее – представитель) (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» _____________

представлять интересы _________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа)

на открытый запрос предложений _____________________ (указать наименование предмета открытый запрос предложений),

проводимом_______________________________________(указать наименование Заказчика),

с правом ______________________________________________________________________.(указать права передаваемые по доверенности)

Подпись _____________________ ________________________ удостоверяем. (Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

Раздел IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

37

Договор подряда №______на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

«________________________________________________»

г. Когалым «____» ___________ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Когалым», внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1058603057270, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Веприкова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, и

___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», имеющий свидетельство о допуске по подготовке проектной документации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ________. Регистрационный номер в реестре ___________, в лице _________________, действующего на основании ________, вместе именуемые «Стороны», на основании решения Единой комиссии ОАО «ЮТЭК - Когалым» по запросу предложений №______ (протокол №___ от «___» _____ 2014 года) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной

документации и выполнению комплекса инженерных изысканий по объекту: «_____________________________________________».

Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору. Результатом работ является предоставление Заказчику проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «_________________________________________ ».

1.2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование (Приложение №3) и других исходных данных для выполнения проектных работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

1.3. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование.

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ И ЗАТРАТ2.1. Стоимость работ и затрат по разработке проектно-сметной документации и выполнению комплекса

инженерных изысканий по объекту: «____________________________________________________________» (далее – цена договора) определяется на основании предложения Подрядчика и результатов процедуры размещения заказа и составляет ______________________ (___________________________) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) ________(______________________) руб. ___ коп.

Цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник закупки освобождается от уплаты НДС, то в ценовом предложении должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных в соответствии с пунктом 9.3 Договора.

2.3. Цена Договора определена на весь срок выполнения работ.2.4. Изменение объемов работ и их стоимость в соответствии с пунктом 9.3. Договора оформляются

сторонами в форме дополнительного соглашения на дополнительные работы.2.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами

оригинала акта сдачи-приемки выполненных работ и представленной Подрядчиком счет-фактуры. 2.6. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичной форме путем перечисления Заказчиком

денежных средств на расчетный счет Подрядчика указанный в предоставленном счете на оплату, при отсутствии счета на оплату на расчетный счет Подрядчика указанный в настоящем договоре, в течение 10 календарных дней, после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, с учетом п.6.8 настоящего договора.

2.7. Окончательный расчёт по актам сдачи-приёмки выполненных работ после предоставления полного комплекта предусмотренной договором проектно-сметной документации и комплекса инженерных изысканий и их утверждения, с учетом положительного результата государственной или негосударственной экспертизы.

2.8. Оплата по Договору производится за счет средств Заказчика, в пределах утвержденных плановых объемов финансирования по объекту на текущий год.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1. Общий срок (период) выполнения работ составляет __________ месяц с даты заключения договора.

Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются в соответствии с Календарным планом производства работ (Приложение № 2).

4. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ38

4.1. Сдача разработанной проектно-сметной документации осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются Календарным планом производства работ.

При этом по этапу №____ Календарного плана производства работ (Приложение №2 к настоящему договору) для согласования с Заказчиком Подрядчик предоставляет один комплект проектной документации.

4.2.Подрядчик при завершении всех этапов, представляет Заказчику комплект разработанной проектно-сметной документации, материалы инженерных изысканий в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №3 к настоящему договору), остальные 3 комплекта после получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.

4.3. Готовность проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему договору), который оформляется в следующем порядке:

4.3.1. В сроки, установленные календарным планом работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной комплект проектно-сметной документации и оригиналы акта сдачи-приемки выполненных работ, а так же оригинал счет-фактуры. Акты сдачи-приемки выполненных работ могут предоставляться Заказчику на отдельные этапы работ, если поэтапное выполнение и сдача работ по настоящему договору предусмотрены Календарным планом производства работ.

4.3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения рассматривает выполненные работы по направленному Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4). При отсутствии замечаний и претензий подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, либо возвращает с указанием замечаний и претензий. Дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ является датой выполнения Подрядчиком работ по этапу.

4.3.3. Подрядчик в течении 10 (десяти) календарных дней устраняет замечания и претензии Заказчика, при этом не нарушая общие сроки выполнения этапа работ по календарному плану.

4.3.4. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течении одного рабочего дня.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН5. 1. Обязанности Подрядчика:5.1.1. По заданию Заказчика выполнить в согласованном объеме комплекс проектно-изыскательских работ

в соответствии с действующими нормами и правилами, Заданием на проектирование (Приложение №3), иными исходными данными и в срок, определенный Календарным планом производства работ (Приложение №2).

5.1.2. Передать Заказчику результат работы – результаты инженерных изысканий и готовую проектно-сметную документацию, согласования с компетентными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в объемах и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

5.1.3. В случае невозможности выполнения запланированной работы в установленные сроки поставить в известность Заказчика в течение 3 календарных дней.

5.1.4. Не передавать проектно-сметную документацию, выполненную по настоящему договору, третьим лицам без уведомления Заказчика.

5.1.5. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их на основе подготовленной и переданной Заказчику проектно-сметной документации.

5.1.6. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

5.1.7. Еженедельно в письменной форме (в том числе с применением средств факсимильной и/или электронной связи) информировать Заказчика о ходе выполнения этапов работ согласно календарному плану производства работ (Приложение №2 к договору)

5.1.8. В срок не более 10 календарных дней устранять недоделки и дополнять проектно-сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

5.1.9. Согласовывать с Заказчиком каждый выполненный этап работ по Договору. 5.1.10. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком.5.1.11. Совместно с Заказчиком провести согласование разделов проектной документации с

эксплуатирующими организациями, органами местного самоуправления и надзорными органами. Внести безвозмездно в проектно-сметную документацию исправления и дополнения по замечаниям органов и организаций, принимавших участие в ее согласовании.

5.1.12. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчиком, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

5.1.13. Согласовать с Заказчиком привлечение третьих лиц (субподрядчиков).

39

5.1.14. В случае получения отрицательного заключения по результатам проведенной государственной или негосударственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, Подрядчик несет расходы по повторному и последующим проведениям указанной экспертизы.

5.2. Обязанности ЗаказчикаДля реализации настоящего договора Заказчик принимает на себя обязательства:5.2.1. В разумные сроки предоставлять по запросам Подрядчика необходимые для проектирования

исходные данные, или содействовать в их получении.5.2.2. Контролировать качество проектных решений в процессе разработки проектной документации, а

также ход выполнения работ по рассмотрению и согласованию архитектурно-градостроительных решений проектируемых объектов.

5.2.3. Назначить в течении 5 (пяти) календарных дней после подписания Договора ответственного представителя по контролю выполнения условий Договора за ходом выполнения работ.

5.2.4. По мере выполнения работ обеспечить приемку их по надлежаще оформленным актам сдачи-приемки выполненных работ; отказать в приемке работ в случаях обнаружения в них недостатков, представляя при этом мотивированный отказ в письменной форме.

5.2.5. Оказывать содействие в согласовании с Подрядчиком готовой проектно-сметной документации в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями.

5.2.6. Исполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те,

которые будут обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта и обоснованность которых будет подтверждена в установленном порядке при проведении экспертизы, при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации.

6.3.При нарушении Заказчиком сроков оплаты за разработанную документацию, он выплачивает Подрядчику штраф - в размере 0,05 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 16 дня после получения счета, но не более 5 % от суммы долга.

6.4.При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации, установленных календарным планом работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф:

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв календарного плана) - в размере 1 (одного) % стоимости данного вида работ за каждый день просрочки;

- за нарушение срока, указанного в п.5.1.2 настоящего Договора - в размере 1 % от цены договора за каждый день просрочки, но не более 5% от цены договора.

6.5. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. 6.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих

обязательств.6.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим

образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

6.8. В случае нарушения Подрядчиком срока начала или окончания работ (промежуточных этапов работ) установленных календарным планом, Заказчик вправе вычитать из цены договора в виде неустойки сумму, эквивалентную 0,1 (одной десятой) процента от цены договора, за каждый день задержки до момента начала или окончания работ (промежуточного этапа работ) с учетом п.6.7 настоящего договора.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ7.1. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантийный срок качества выполненных проектно-

изыскательских работ сроком ________месяцев.7.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему

договору в соответствии с действующим законодательством.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

40

8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются

8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 (одного) месяца, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР9.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не

изменяют технических характеристик объекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, по которому ведется выполнение проектно-изыскательских работ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок выполнения работ, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9.3. Цена договора может быть изменена по взаимному согласию сторон по причине внесения изменений в объем работ, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА10.1. При не выполнении в срок Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором,

приведшим к задержке выполнения проектно-изыскательских работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объемов выполненных работ. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

10.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ11.1. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним

возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров. В случае предъявления обоснованной претензии – срок ответа на претензию 10 дней с момента получения.

11.2. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он разрешается арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленном порядке.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ12.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 дней по причинам, независящим от

Заказчика;- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока

окончания работ более, чем на 30 дней;- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих

некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи полного объема работ более, чем на 10 дней;- аннулирования допуска саморегулируемой организации на осуществление работ по изысканиям,

проектированию, а также в случае издания актов (принятия решений) государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчиком права на выполнение работ по договору.

12.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:- финансовой несостоятельности Заказчика или задержки расчетов за выполненные работы более чем на 30

дней;- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, независящим от Подрядчика на срок,

превышающий 30 дней.

41

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ13.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не

предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.2. Любое уведомление по данному Договору подготавливается в письменной форме и может быть направлено в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте.

13.3. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ14.1. Действия Подрядчика:14.1.1. В течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения настоящего Договора обязан

предъявить Заказчику к освидетельствованию списки инженерно-технических работников и персонал, которые будут применяться и использоваться при выполнении проектно-изыскательских работ и официально подтвердить готовность к исполнению Договора в соответствии с заданием на проектирование.

14.1.2. В кратчайший срок предоставить иную информацию Заказчику, касающуюся исполнения настоящего Договора, официально им запрашиваемую.

15. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного

выполнения сторонами обязательств по договору, включая гарантийные обязательства Подрядчика по настоящему договору.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ16.1. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны,

она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней, с даты такого изменения.

17. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

17.1.Приложения к настоящему Договору:Приложение № 1 – Протокол договорной ценыПриложение № 2 - Календарный план работ Приложение № 3 – Техническое задание на проектированиеПриложение № 4 – Образец акта сдачи-приёмки выполненных работ.17.2. Все приложения, указанные в п. 17.1 являются неотъемлемой частью настоящего договора.17.3. Настоящий Договор составлен в 2 подлинных экземплярах один экземпляр Заказчику, один

экземпляр Подрядчику.

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЗАКАЗЧИК:

ОАО «ЮТЭК-Когалым» Юридический/почтовый адрес: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменской обл., г. Когалым, ул. Дружбы народов, 41Банковские реквизиты: Филиал ОАО «Ханты-Мансийский Банк» Сургут г.Сургутр/счет 40702810200051600020к/с 30101810600000000851БИК 047144851ИНН 8608010423 КПП 860801001ОКПО 79536873 ОКВЭД 40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 45.11.2, 45.21.4, 45.31, 74.20.13, 74.30, 74.30.5 ОКТМО 71883000тел./факс (34667) 2-38-35/2-26-44электронная почта: energy - kogalym @ mail . ru »

ПОДРЯДЧИК:

Директор

__________________ \Ю.А. Веприков\

_______________

___________________ \__________________\

42

mailto:[email protected]%C2%BB

Приложение №1к договору № _______________

от «____» __________ 2014 года

Подрядчик: «_______________________________________________»

Объект: «_______________________________________________»

Протокол договорной ценына выполнение проектно-изыскательских работ

№ п/п Наименование работ и затрат

Стоимость работ и затрат

в ценах 2001 г. в текущих ценах, руб.

1 23

4

1Сбор исходных данных для проектирования

2Подготовка вариантов трасс под размещение объекта. Подготовка схемы земельного участка на кадастровой карте (плане) территории.

3Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории и их утверждение

4Выполнение комплекса инженерных изысканий

5Подготовка проектной документации

6

Прохождение экспертизы проектной документации и комплекса инженерных изысканий, оперативное устранение замечаний экспертизы, получение положительного заключения

7Подготовка рабочей документации

Итого

НДС – 18%

Всего с учетом НДС:

ОТ ЗАКАЗЧИКА

Директор ______________ Ю.А.Веприков (подпись)

М.П.

ОТ ПОДРЯДЧИКА

___________ _________ /_____________/(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

43

Приложение №2к договору № _______________

от «____» __________ 2014 года

Подрядчик: «________________________________________ »

Объект: «________________________________________ »

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ п/п Наименование работ Дата начала работ Дата окончания работ Примечание

1 Сбор исходных данных для проектирования

2

Подготовка вариантов трасс под размещение объекта.

Подготовка схемы земельного участка на кадастровой карте (плане) территории

3Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории и их утверждение

4 Выполнение комплекса инженерных изысканий

5 Подготовка проектной документации

6 Согласование с Заказчиком комплекта ПД для направления в экспертизу

7

Прохождение экспертизы проектной документации и комплекса инженерных изысканий, оперативное устранение замечаний экспертизы, получение положительного заключения

8 Подготовка рабочей документации

9 Сдача работ Заказчику



М.П.



М.П.

Приложение №345

к договору № ___________ от «____» __________ 2014 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕНА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ:

ПО ОБЪЕКТУ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ РУ-0,4 кВ, РУ-10 КВ ТП-67 в г. КОГАЛЫМ»

№

п/п

Перечень основных данных и требований Исходные данные

1. Основание для проектирования

1.1. Производственная программа ОАО «ЮРЭСК» к Концессионному соглашению № 181 от 14.04.2011 г.1.2. Дефектные ведомости, подготовленные ОАО «ЮТЭК-Когалым».1.3. «Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

2. Наименование проекта 2.1. Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ ТП-67 г. Когалым.3. Стадийность

проектирования3.1. Разработать стадию – «Рабочая документация».

4. Район строительства 4.1. Тюменская область, ХМАО-Югра, город Когалым.

5. Заказчик 5.1. ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (ОАО «ЮТЭК-Когалым»).628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 41.

6. Подрядная организация 6.1. Определяется по итогам закупки на выполнение проектных работ.7. Сроки проектирования 7.1.Не более 1 (одного) месяца с момента заключения договора подряда.8. Стоимость

проектных работ8.1. Максимально предельная цена ________________________в т.ч. НДС

9. Требования к составу и оформлению документации

9.1. Проектная документация должна удовлетворять требованиям ст. 48 «Градостроительного кодекса РФ» № 191-Ф3.9.2. Проектная и рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009.9.3. Проектная документация должна соответствовать постановлению Правительства РФ от 16. 02. 2008 г. № 87«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

10. Содержание и объем проектных работ

10.1. В РУ-0,4 кВ ТП-67 предусмотреть:10.1.1. Замену электрооборудования в РУ-0,4 кВ ТП-67 на новое.10.1.2. Применить оборудование, собранное на низковольтных панелях серии ЩО-70.10.1.3. Коммутационные аппараты на вводных, секционной и отходящих линиях выполнить на автоматических выключателях серии ВА. 10.1.4. Выполнить заземление РУ-0,4 кВ согласно ПУЭ. гл.2.5.10.1.5. Выполнить расчёт релейной защиты и автоматики в соответствии с ПУЭ и другими действующими нормативными документами.10.1.6. На вводах РУ-0,4 кВ предусмотреть учет эл.энергии с помощью электронных трехфазных приборов учета трансформаторного типа и маршрутизатора ООО «Матрица», адаптированных с существующей системой АИИСКУЭ в электрических сетях ОАО «ЮТЭК-Когалым».10.2. В РУ-10 кВ ТП-67 предусмотреть:10.2.1. Замену электрооборудования в РУ-10 кВ ТП-67 на новое.10.2.2. Применить комплектные распределительные устройства серии КСО-301 с выключателями нагрузки с ручным приводом.10.2.3. Выполнить заземление РУ-10 кВ согласно ПУЭ. гл.2.5.10.2.4. Выполнить расчёт релейной защиты и автоматики в соответствии с ПУЭ и другими действующими нормативными документами.

11. Выделение этапов выполнения работ

11.1. Не требуется.

46

12. Исходные данные для проектирования

12.1 Утверждённое техническое задание на выполнение проектных работ.

13. Требования по согласованию ПСД

13.1. Тип, марку, завод-изготовитель применяемого оборудования, кабеля, устройств защиты, автоматики и измерений, а также принципиальные решения по схемам соединений, согласовать с Заказчиком.13.2. Обеспечить согласование разработанной проектно-сметной документации во всех необходимых инстанциях.

14. Требования к разработке сметной документации

14.1. Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет стоимости строительства выполнить в соответствии с МДС 81-35-2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в двух уровнях цен:- в базисном уровне по сборникам территориальных сметных нормативов (ТЕР-2001) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в редакции приказа Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры №44-нп от 08. 07. 2011 г., по справочникам базовых цен на проектные работы для строительства; - в текущем уровне по сборникам территориальных сметных нормативов (ТЕР-2001) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в редакции приказа Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры №44-нп от 08. 07. 2011 г. с индексами изменения сметной стоимости на текущий период (индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ или индексы к элементам прямых затрат по видам строительно-монтажных работ или индексы к каждой единичной расценке, рекомендуемые Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);- по справочникам базовых цен на проектные работы для строительства с пересчетом смет в текущие цены по индексам изменения стоимости проектных работ, рекомендованным Министерством регионального развития РФ на текущий период.

15. Порядок передачи проектно-сметной документации и материалов инженерных изысканий

15.1. Проектная и рабочая документация передается в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе CD в формате PDF и в программах AutoСad, MapInfo, Microsoft Word, Microsoft Excel с сохранением файлов по названиям разделов (подразделов).15.2. Сметная документация передается в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе CD в формате PDF и в программе «Гранд-смета».15.3. Заказчику должны быть переданы исключительные права на объект интеллектуальной собственности (ПСД), возникшие в связи с исполнением договорных обязательств при выполнении проектных работ.

16. Дополнительные условия 16.1. Выполнить сборник спецификаций оборудования, изделий и материалов в программах Microsoft Word или Microsoft Excel.16.2. Включить в спецификацию и сметный расчет косметический ремонт внутренних стен и полов всех помещений.



М.П.



М.П.

47

V. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕНА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ:

ПО ОБЪЕКТУ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ РУ-0,4 кВ, РУ-10 КВ ТП-67 в г. КОГАЛЫМ»

№

п/п

Перечень основных данных и требований Исходные данные

1. Основание для проектирования

1.1. Производственная программа ОАО «ЮРЭСК» к Концессионному соглашению № 181 от 14.04.2011 г.1.2. Дефектные ведомости, подготовленные ОАО «ЮТЭК-Когалым».1.3. «Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

2. Наименование проекта 2.1. Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ ТП-67 г. Когалым.3. Стадийность

проектирования3.1. Разработать стадию – «Рабочая документация».

4. Район строительства 4.1. Тюменская область, ХМАО-Югра, город Когалым.

5. Заказчик 5.1. ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (ОАО «ЮТЭК-Когалым»).628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 41.

6. Подрядная организация 6.1. Определяется по итогам закупки на выполнение проектных работ.7. Сроки проектирования 7.1.Не более 1 (одного) месяца с момента заключения договора подряда.8. Стоимость

проектных работ8.1. Максимально предельная цена ________________________в т.ч. НДС

9. Требования к составу и оформлению документации

9.1. Проектная документация должна удовлетворять требованиям ст. 48 «Градостроительного кодекса РФ» № 191-Ф3.9.2. Проектная и рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009.9.3. Проектная документация должна соответствовать постановлению Правительства РФ от 16. 02. 2008 г. № 87«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

10. Содержание и объем проектных работ

10.1. В РУ-0,4 кВ ТП-67 предусмотреть:10.1.1. Замену электрооборудования в РУ-0,4 кВ ТП-67 на новое.10.1.2. Применить оборудование, собранное на низковольтных панелях серии ЩО-70.10.1.3. Коммутационные аппараты на вводных, секционной и отходящих линиях выполнить на автоматических выключателях серии ВА. 10.1.4. Выполнить заземление РУ-0,4 кВ согласно ПУЭ. гл.2.5.10.1.5. Выполнить расчёт релейной защиты и автоматики в соответствии с ПУЭ и другими действующими нормативными документами.10.1.6. На вводах РУ-0,4 кВ предусмотреть учет эл.энергии с помощью электронных трехфазных приборов учета трансформаторного типа и маршрутизатора ООО «Матрица», адаптированных с существующей системой АИИСКУЭ в электрических сетях ОАО «ЮТЭК-Когалым».10.2. В РУ-10 кВ ТП-67 предусмотреть:10.2.1. Замену электрооборудования в РУ-10 кВ ТП-67 на новое.10.2.2. Применить комплектные распределительные устройства серии КСО-301 с выключателями нагрузки с ручным приводом.10.2.3. Выполнить заземление РУ-10 кВ согласно ПУЭ. гл.2.5.10.2.4. Выполнить расчёт релейной защиты и автоматики в соответствии с ПУЭ и другими действующими нормативными документами.

11. Выделение этапов выполнения работ

11.1. Не требуется.

48

12. Исходные данные для проектирования

12.1 Утверждённое техническое задание на выполнение проектных работ.

13. Требования по согласованию ПСД

13.1. Тип, марку, завод-изготовитель применяемого оборудования, кабеля, устройств защиты, автоматики и измерений, а также принципиальные решения по схемам соединений, согласовать с Заказчиком.13.2. Обеспечить согласование разработанной проектно-сметной документации во всех необходимых инстанциях.

14. Требования к разработке сметной документации

14.1. Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет стоимости строительства выполнить в соответствии с МДС 81-35-2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в двух уровнях цен:- в базисном уровне по сборникам территориальных сметных нормативов (ТЕР-2001) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в редакции приказа Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры №44-нп от 08. 07. 2011 г., по справочникам базовых цен на проектные работы для строительства; - в текущем уровне по сборникам территориальных сметных нормативов (ТЕР-2001) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в редакции приказа Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры №44-нп от 08. 07. 2011 г. с индексами изменения сметной стоимости на текущий период (индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ или индексы к элементам прямых затрат по видам строительно-монтажных работ или индексы к каждой единичной расценке, рекомендуемые Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);- по справочникам базовых цен на проектные работы для строительства с пересчетом смет в текущие цены по индексам изменения стоимости проектных работ, рекомендованным Министерством регионального развития РФ на текущий период.

15. Порядок передачи проектно-сметной документации и материалов инженерных изысканий

15.1. Проектная и рабочая документация передается в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе CD в формате PDF и в программах AutoСad, MapInfo, Microsoft Word, Microsoft Excel с сохранением файлов по названиям разделов (подразделов).15.2. Сметная документация передается в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе CD в формате PDF и в программе «Гранд-смета».15.3. Заказчику должны быть переданы исключительные права на объект интеллектуальной собственности (ПСД), возникшие в связи с исполнением договорных обязательств при выполнении проектных работ.

16. Дополнительные условия 16.1. Выполнить сборник спецификаций оборудования, изделий и материалов в программах Microsoft Word или Microsoft Excel.16.2. Включить в спецификацию и сметный расчет косметический ремонт внутренних стен и полов всех помещений.

49

УТВЕРЖДАЮютэк-когалым.рф/doc_pur/zapros predlozhenij 11-14… · web...

Documents