· ampliación de redes de agua potable y alcantarillado mediante sistemas condominiales en varios...

Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Mediante Sistemas Condominiales en Varios Distritos del Cono Norte-Paquete 2

Índice

L.P.N. N° 004-2006/BIRF-SEDAPAL

Índice

Llamado a licitación, 1

Llamado a licitación, 1

Sección 1. Instrucciones a los licitantes, 3

Lista de cláusulas, 3

A. Disposiciones generales, 4

B. Documentos de licitación, 9

C. Preparación de las ofertas, 11

D. Presentación de las ofertas, 15

E. Apertura y evaluación de las ofertas, 17

F. Adjudicación del Contrato, 21

G. Datos de la licitación, 25

Sección 2. Formularios estándar de oferta, información para la calificación, carta de aceptación y Contrato, 30

Lista de formularios estándar, 30

Formulario estándar: Oferta del Contratista, 31

Formulario estándar: Información para la

calificación, 33

Formulario estándar: Carta de aceptación, 37

Formulario estándar: Contrato, 38

Sección 3. Condiciones del Contrato, 39

Lista de cláusulas, 39


B. Control de plazos, 48

C. Control de calidad, 50

D. Control de costos, 51

E. Término del Contrato, 58

Sección 4. Datos del Contrato, 62

Sección 5. Especificaciones técnicas y Memoria descriptiva, 68

Sección 6. Planos, 69

Sección 7. Lista de cantidades, 76

Sección 8. Formularios de garantías, 141

Lista de formularios, 141

Anexo A: Garantía Bancaria de seriedad de la

oferta, 142

Anexo B: Garantía bancaria de fiel cumplimiento, 143

Anexo C: Garantía bancaria por anticipo, 144

Sección 9. Elegibilidad para el suministro de bienes y servicios y la contratación de obras en las adquisiciones financiadas por el Banco, 145


Llamado de Licitación


Llamado a Licitación

L.P.N. N° 004-2006/BIRF-SEDAPAL1


PERU

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – Parte C Expansión de los Servicios

Préstamo BIRF No. 7160 PE

L.P.N. N° 004-2006/BIRF-SEDAPAL

1. El Gobierno del Perú ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento un préstamo para sufragar parcialmente el costo del Proyecto de Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado mediante Sistemas Condominiales en varios Distritos de la Ciudad de Lima y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos contemplados en el Contrato de las obra: Obras de Ampliación de Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado mediante Sistemas Condominiales en diversos Distritos del Cono Norte – Paquete N°2Los AH que integran el paquete 2 son los siguientes:

Distrito de Carabayllo

PIP 02: A.H. Santa Ana, A.H. Vista Alegre, El progreso ampliación

Distrito de Comas

PIP 01: A.H. Amistad Unida, Santísima Cruz de Mayo, Manuel Gonzales Prada, San Martín de Porres, Sagrada Familia

PIP 02: A.H. Villa Jesús

PIP 03: A.H. Las Primaveras – V – Zona Collique

PIP 05: A.H. Cristo Rey, Pasaje los claveles ampliación

PIP 06: A.H. Virgen de Guadalupe, santiago Apóstol

Distrito de Ventanilla

PIP 03: A.H. Lotización Angamos Sector I y II, Costa Azul




2. SEDAPAL invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas a precios unitarios en sobre cerrado para las Obras de Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado mediante Sistemas Condominiales en diversos Distritos del Cono Norte – Paquete 2, las mismas que constan de:

Suministro e instalación de 18.1 km aproximadamente de tuberías para líneas principales y ramales condominiales de agua potable, incluidas válvulas de cierre y grifos contra incendio, con diámetros nominales comprendidos entre 50 mm ,100 mm y 150 mm.

Construcción y equipamiento de reservorios apoyados, de 5, 10, 15, 50,100 y 200 m3 de capacidad, 1 cámara de bombeo de agua potable adyacente a un reservorio apoyado existente y 5 cisternas con cámara de rebombeo de 5 y 10 m3 de capacidad. Equipamiento de un rebombeo en una caseta existente y tendido de 2.1 km, aproximadamente, de líneas de impulsión y aducción de hierro fundido dúctil de diámetro nominal 80 y 100 mm, y una cámara de control.

Suministro e instalación de 1772 conexiones domiciliarias condominiales y 12 convencionales de agua potable, incluyendo micromedidores.

Suministro e instalación de 18.3 km de colectores principales y ramales condominiales de alcantarillado, con diámetros nominales comprendidos entre 100 mm y 150 mm.

Construcción de 24 buzonetas, 180 buzones de concreto armado Tipo I y 358 cajas condominiales de paso.

Suministro e instalación de 1745 conexiones domiciliarias condominiales, 11 duplex y 17 conexiones convencionales de alcantarillado.

3. La licitación se llevará a cabo conforme al procedimiento de Licitación Pública Nacional indicado en el folleto del Banco Mundial titulado Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y podrán participar en ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas normas.

4. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, e inspeccionar los documentos de licitación en la dirección indicada abajo, de 8 a.m. a 12 a.m.

5. Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de documentos de licitación en castellano, hasta el día anterior a la fecha de presentación y apertura de ofertas, en las Oficinas del Equipo de Licitaciones y Contratos de SEDAPAL, previo envío de una solicitud por escrito a la dirección indicada abajo y contra el pago de una suma no reembolsable de S/. 300.00 (trescientos 00/100 Nuevos Soles) más el IGV o su equivalente en moneda de libre convertibilidad. El método de pago será en efectivo. El documento será entregado en las Oficinas del Equipo de Licitaciones y Contratos de SEDAPAL.




6. Las ofertas deberán hacerse llegar al Auditorio de SEDAPAL, edificio de la Sede Principal, 1° Piso, ingreso por la Autopista Ramiro Prialé N°210-La Atarjea, El Agustino a las 10:00 horas del 08 de noviembre del 2006. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de seriedad de la oferta, por el monto de S/. S/. 300.000.00 (trescientos mil 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en una moneda de libre convertibilidad. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. La apertura de ofertas se efectuará en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir, en la dirección indicada abajo a las 10:30 horas del día 08 de noviembre del 2006. Una vez iniciada la apertura de ofertas no se aceptará mas propuestas.

7. Dirección de la Unidad Ejecutora:

PROYECTO DE MEJORAMIENTO SANITARIO DE LAS ÁREAS MARGINALES DE LIMA, SEDAPAL

Autopista Ramiro Prialé N° 210

Distrito El Agustino

Lima-PERU

(51-1)317-3036

Fax: (51-1)362-3097


Sección 1

Instrucciones a los Licitantes




Sección 1. Instrucciones a los Licitantes

Lista de cláusulas


1. Alcance de la licitación, 42. Fuente de los fondos, 43. Licitantes elegibles, 44. Calificación del Licitante, 55. Una oferta por Licitante, 76. Costo de la licitación, 87. Visita a la zona de las Obras, 8

B. Documentos de licitación, 8

8. Contenido de los documentos de licitación, 9

9. Aclaración de los documentos de licitación, 9

10. Enmienda de los documentos de licitación, 9

C. Preparación de las ofertas, 11

11. Idioma de la oferta, 1112. Documentos comprendidos en la

oferta, 1113. Precios de la oferta, 1114. Monedas de la oferta y de pago, 1115. Validez de las ofertas, 1216. Garantía de seriedad de la oferta, 1317. Propuestas alternativas de los

licitantes, 1318. Formato y firma de la oferta, 14

D. Presentación de las ofertas, 15

19. Cierre y marca de los sobres de las ofertas, 15

20. Plazo para la presentación de las ofertas, 15

21. Ofertas tardías, 1522. Modificación y retiro de las ofertas, 15

E. Apertura y evaluación de las ofertas, 17

23. Apertura de las ofertas, 1724. Confidencialidad del proceso, 1725. Aclaración de las ofertas, 1726. Examen de las ofertas para

determinar si se ajustan a las condiciones de la licitación, 18

27. Corrección de errores, 1828. Moneda para la evaluación de las

ofertas, 1929. Evaluación y comparación de las

ofertas, 19

30. Preferencia a licitantes nacionales, 20

F. Adjudicación del Contrato, 21

31. Criterios para la adjudicación, 2132. Derecho del Contratante a aceptar

cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas, 22

33. Notificación de la adjudicación y firma del Contrato, 22

34. Garantía de cumplimiento, 2235. Anticipo y garantía por anticipo, 2336. Conciliador, 2337. Corrupción o Practicas Fraudulentas,

23

G. Datos de la licitación, 28

Cláusulas de referencia en las Instrucciones a los licitantes, 25




Sección 1. Instrucciones a los Licitantes

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la licitación

1.1 El Contratante, según la definición que consta en los Datos del Contrato, invita a presentar ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los Datos del Contrato. El nombre y el número de identificación del Contrato se especifican en los Datos del Contrato.

1.2 El Adjudicatario deberá terminar las Obras en la fecha prevista de terminación especificada en los Datos del Contrato.

2. Fuente de los fondos

2.1 El Prestatario nombrado en los Datos de la licitación, se propone destinar una parte de los fondos de un préstamo del Banco Mundial, definido en los Datos de la licitación, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto definido en los Datos de la licitación, a fin de cubrir los pagos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco Mundial efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Mundial los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Convenio de Préstamo. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Convenio. Salvo que el Banco Mundial acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del préstamo.

2.2 El Convenio de Préstamo prohíbe el retiro de fondos de la cuenta del Préstamo para efectuar cualquier pago a personas o entidades, o para financiar cualquier importación de bienes si el Banco tiene conocimiento de que dichos pagos o importaciones están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución.

3. Licitantes elegibles

3.1 El presente Llamado a licitación está abierto a todos los licitantes de países elegibles, según la definición que figura en las Normas del BIRF sobre adquisiciones. Todos los materiales, equipos y servicios que hayan de emplearse en cumplimiento del Contrato deberán tener su origen en países elegibles.

3.2 Todos los licitantes deben proporcionar en la Sección 2, Formularios estándar de oferta, información para la calificación, carta de aceptación y Contrato, una declaración de que el Licitante (incluidos todos los miembros de una




asociación en participación o grupo (joint venture), en adelante asociación o grupo, y los subcontratistas) no está, ni ha estado asociado, directa o indirectamente, con el consultor o cualquier otra entidad que haya preparado el diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos del Proyecto, o que se proponga para ocupar el cargo de Gerente de Obras. No podrá presentar ofertas ninguna firma que haya sido contratada por el Prestatario para proporcionar servicios de consultoría relacionados con la preparación o la supervisión de las Obras, como tampoco ninguna de sus filiales.

3.3 Las empresas estatales en el territorio del Contratante pueden participar solamente si tienen autonomía legal y financiera, o funcionan conforme a las leyes comerciales y no son un organismo dependiente del Contratante.

3.4 El licitante no deberá estar bajo una declaración de inelegibilidad por prácticas corruptas o fraudulentas emitida por el Banco Mundial en conformidad con la sub-cláusula 37.1.

4. Calificación del Licitante

4.1 Todos los licitantes deberán incluir en la Sección 2, Formularios estándar de oferta, información para la calificación, carta de aceptación y Contrato, una descripción preliminar del método de trabajo y el cronograma propuestos, con inclusión de planos y gráficos, si es necesario.

4.2 En caso de que se haya efectuado la precalificación de los licitantes potenciales, para la adjudicación del Contrato sólo se considerarán las ofertas de los licitantes precalificados. Estos deberán incluir en su oferta toda la información necesaria para actualizar su solicitud inicial de precalificación, o bien deberán confirmar en su oferta que la información presentada para la precalificación sigue siendo esencialmente correcta a la fecha de la presentación de la oferta. La actualización o confirmación de la información debe efectuarse en la Sección 2.

4.3 En caso de que el Contratante no haya hecho una precalificación de licitantes potenciales, todos los licitantes deberán incluir en sus ofertas la siguiente información y documentos en la Sección 2, salvo indicación en contrario en los Datos de la licitación:

a) copias de los documentos originales relativos a la constitución o condición jurídica del Licitante, lugar de inscripción y sede principal de sus actividades; un poder escrito notarizado en que se otorguen facultades al firmante de la oferta para comprometer al Licitante;

b) volumen anual de negocios, expresado en valores monetarios, del total de trabajos de construcción realizados por el Licitante en cada uno de los últimos cinco años;




c) experiencia en la construcción de obras de naturaleza y magnitud similares a las de las Obras en cuestión en cada uno de los últimos cinco años, una descripción de obras que el Licitante esté ejecutando o de los compromisos contractuales, y clientes a quienes se pueda solicitar más información acerca de esos contratos;

d) principales equipos de construcción que el Licitante prevé utilizar para cumplir con el Contrato;

e) calificación y experiencia del personal clave, tanto técnico como administrativo, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato;

f) informes sobre la situación financiera del Licitante, tales como estados de pérdidas y ganancias e informes de auditoría correspondientes a los últimos cinco años;

g) pruebas de que el Licitante tiene suficiente capital de trabajo para llevar a cabo este Contrato (por ejemplo, prueba de que tiene acceso a línea(s) de crédito y dispone de otros recursos financieros);

h) autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Licitante es cliente;

i) información sobre todo litigio que el Licitante tenga pendiente o que haya ocurrido en los últimos cinco años, sobre las partes litigantes, y el monto reclamado, e

j) intención de subcontratar componentes de las Obras por un valor superior al 10% del precio del Contrato.

4.4 Las ofertas presentadas por una asociación o grupo de dos o más firmas deberán cumplir los siguientes requisitos, salvo indicación en contrario en los Datos de la licitación:

a) la oferta deberá incluir todos los documentos e informaciones mencionados en la subcláusula 4.3 precedente para cada uno de los integrantes de la asociación o grupo;

b) la oferta deberá firmarse de modo que constituya una obligación legal para todos los integrantes de la asociación o grupo;

c) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente del cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

d) se deberá designar como representante de la asociación o grupo a uno de sus integrantes, el que estará autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes de la asociación o grupo, y




e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluidos los pagos, se realizará exclusivamente con el representante de la asociación o grupo.

4.5 A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Licitante deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos de calificación:

a) tener un volumen anual mínimo de trabajos de construcción por el equivalente del monto especificado en los Datos de la licitación;

b) tener experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos dos obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos diez años (a fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen deberán estar terminadas en un 70% como mínimo);

c) incluir propuestas para obtener oportunamente (propiedad, alquiler, etc.) los equipos básicos que se enumeran en los Datos de la licitación;

d) contar con un Administrador de Contratos con cinco años de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares, incluidos por lo menos tres años como Administrador, y

e) tener activos líquidos y/o acceso a créditos, libres de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del Contrato, por un valor no inferior al indicado en los Datos de la licitación.

4.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la asociación o grupo se sumarán a fin de determinar si el Licitante cumple con los requisitos mínimos de calificación especificados en la subcláusula 4.5 a) y e) precedente; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a la asociación o grupo, cada uno de sus integrantes debe cumplir con por lo menos el 25% de los requisitos mínimos para licitantes individuales que se establecen en los párrafos a), b) y e) de la subcláusula 4.5, en tanto que el integrante principal debe cumplir con por lo menos el 40% de ellos. De no satisfacerse esta exigencia, la oferta presentada por la asociación o grupo será rechazada. A fin de determinar la medida en que el Licitante cumple los requisitos de calificación, no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, a menos que se especifique lo contrario en los Datos de la licitación.

5. Una oferta por Licitante

5.1 Cada Licitante podrá presentar solamente una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de una asociación o grupo. Si un Licitante presenta más de una oferta o participa en más




de una de ellas (a menos que sea en calidad de Subcontratista o que se trate de propuestas alternativas que se pudieran presentar o que hubieran sido solicitadas), quedarán descalificadas todas las ofertas que incluyan la participación de dicho Licitante.

6. Costo de la licitación

6.1 Serán de cargo del Licitante todos los costos vinculados con la preparación y presentación de su oferta y en ningún caso el Contratante será responsable de ellos.

7. Visita a la zona de las Obras

7.1 Se aconseja que el Licitante, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione la zona de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Licitante.




B. Documentos de Licitación

8. Contenido de losdocumentosde licitación

8.1 Los documentos de licitación incluyen el conjunto de documentos que se especifican a continuación y los apéndices que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 10:

Sección 1 Instrucciones a los licitantes

2 Formularios estándar de oferta, información para la calificación, carta de aceptación y Contrato

3 Condiciones Generales del Contrato

4 Datos del Contrato

5 Especificaciones técnicas

6 Planos

7 Lista de cantidades

8 Formularios de garantías

8.2 Al Licitante potencial se le proporcionan tres copias de las Secciones 2, 4 y 7. El número de copias que el Licitante debe llenar e incluir en su oferta se especifica en los Datos de la Licitación.

9. Aclaración de losdocumentosde licitación

9.1 Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaración de los documentos de licitación podrá solicitarla mediante comunicación por escrito o por cable (en lo sucesivo, se considera que la palabra "cable" comprende también las comunicaciones por télex y por fax) enviado al Contratante a la dirección que figure en el Llamado a licitación. El Contratante dará respuesta a toda solicitud de aclaración recibida a más tardar 28 días antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas. Se enviará copia de la respuesta del Contratante, incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su procedencia, a todos los que hayan adquirido los documentos de licitación.

10. Enmienda de losdocumentosde licitación

10.1 El Contratante podrá modificar los documentos de licitación mediante la emisión de apéndices antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas.

10.2 Todo apéndice así emitido constituirá parte de los




documentos de licitación y se transmitirá por escrito o por cable a todos los que hayan adquirido los documentos de licitación. Los licitantes potenciales deberán acusar recibo de cada apéndice mediante cable dirigido al Contratante.

10.3 A fin de que los posibles licitantes cuenten con un período razonable para considerar las enmiendas en la preparación de sus ofertas, en caso necesario el Contratante prorrogará el plazo para la presentación de las ofertas, de acuerdo con lo estipulado en la subcláusula 20.2.




C. Preparación de las Ofertas

11. Idioma de la oferta

11.1 Todos los documentos relacionados con la oferta deberán redactarse en el idioma especificado en los Datos del Contrato.

12. Documentos comprendi-dos en la oferta

12.1 La oferta que presente el Licitante deberá comprender los siguientes componentes:

a) La oferta (en el formulario que figura en la Sección 2);

b) Garantía de seriedad de la oferta;

c) Lista de cantidades con indicación de precios;

d) Documentos y formularios de información para la calificación;

e) Ofertas alternativas, cuando se soliciten,

y cualquier otro material que los licitantes deban llenar y presentar de conformidad con lo especificado en los Datos de la licitación.

13. Precios de la oferta

13.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la subcláusula 1.1, sobre la base de la Lista de cantidades con indicación de precios presentada por el Licitante.

13.2 El Licitante indicará las tarifas y los precios de todos los rubros de las Obras especificados en la Lista de cantidades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Licitante no haya indicado precios o tarifas, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios y tarifas que figuren en la Lista de cantidades.

13.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier otra razón, a partir de la fecha correspondiente a 28 días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, deberán incluirse en las tarifas, en los precios y en el precio total de la oferta que presente el Licitante.

13.4 Las tarifas y los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajuste durante el período de cumplimiento del Contrato, si así se dispone en los Datos de la licitación, en los Datos del Contrato y en la cláusula 47 de las Condiciones del Contrato. Junto con la oferta, el Licitante deberá presentar toda la información que se exige en los Datos del Contrato y en la cláusula 47 de las Condiciones del Contrato.

14. Monedas de la oferta y

14.1 El Licitante deberá cotizar las tarifas y los precios unitarios exclusivamente en la moneda del país del Contratante. Las




de pago necesidades de moneda extranjera deberán indicarse como porcentaje del precio de la oferta (sin incluir las sumas provisionales) y se pagarán, a elección del Licitante, en la moneda de no más de tres países miembros. Para los fines de esta cláusula, la unidad monetaria europea (ecu) se considera como moneda elegible.

14.2 Para calcular el equivalente en moneda nacional y el porcentaje o los porcentajes mencionados en la subcláusula 14.1 precedente, el Licitante deberá aplicar el tipo de cambio vendedor para transacciones similares, vigentes en la fecha correspondiente a 28 días antes del último plazo para la presentación de ofertas y publicadas por la autoridad especificada en los Datos de la licitación. Estos tipos de cambio se aplicarán a todos los pagos a fin de que el Licitante no corra ningún riesgo cambiario. Si el Licitante utiliza otros tipos de cambio, se aplica lo dispuesto en la subcláusula 28.1. En cualquier caso, los pagos serán computados utilizando las tasas especificadas en la oferta.

14.3 En la oferta, los licitantes deberán indicar las necesidades en moneda extranjera que esperan tener.

14.4 El Contratante podrá solicitar a los licitantes aclaraciones acerca de las necesidades de moneda extranjera y pruebas de que los montos comprendidos en las tarifas y los precios y en los Datos del Contrato son razonables y se ajustan a las disposiciones de la subcláusula 14.1.

15. Validez de las ofertas

15.1 Las ofertas serán válidas por el período especificado en los Datos de Licitación.

15.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá pedir a los licitantes una prórroga del período de validez de sus ofertas por un plazo determinado. La solicitud y las respuestas de los licitantes deberán efectuarse por escrito o por cable. Los licitantes podrán rechazar la solicitud sin que se les haga efectiva la garantía de seriedad de sus ofertas. A los licitantes que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas, pero se les solicitará que extiendan la validez de la garantía de seriedad de sus ofertas por el período de la prórroga, y que cumplan con las disposiciones de la cláusula 16 en todos sus aspectos.

15.3 En el caso de los contratos a precio fijo (precio no sujeto a ajuste), si el período de validez de las ofertas se prorroga




por más de 60 días, los montos pagaderos al Adjudicatario en moneda nacional y extranjera se incrementarán mediante la aplicación a los respectivos componentes en moneda nacional y extranjera de los pagos, de los factores especificados en los Datos de la licitación o en la solicitud de extensión, por el período de demora que transcurra a partir de los 60 días de la expiración del plazo inicial de la validez de las ofertas hasta la fecha de notificación de la adjudicación. La evaluación de las ofertas se basará en los precios de las ofertas sin tener en cuenta los aumentos antes señalados.

16. Garantía de seriedad de la oferta

16.1 Como parte de la oferta, el Licitante deberá presentar una garantía de seriedad por el monto especificado en los Datos de la licitación, en moneda nacional, o en una moneda de libre convertibilidad.

16.2 La garantía de seriedad de la oferta podrá consistir, a elección del Licitante, en un cheque certificado, una letra bancaria, una carta de crédito o una garantía bancaria emitida por un banco de prestigio situado en cualquier país elegible. La garantía deberá ajustarse al formulario incluido en la Sección 8, o adoptar otra forma que el Contratante considere aceptable. La validez de la garantía de seriedad de la oferta excederá en 28 días el período de validez de la oferta.

16.3 Toda oferta que no esté acompañada de una garantía de seriedad aceptable será rechazada por el Contratante. En la garantía de seriedad que presente una asociación o grupo se deberá definir como “Licitante” a todos los integrantes de la asociación o grupo y éstos deberán nombrarse de la siguiente manera: una asociación o grupo formado por "________", "________" y “_________”.

16.4 Las garantías de seriedad de las ofertas que no resulten seleccionadas serán devueltas dentro de los 28 días siguientes al vencimiento del período de validez de las ofertas establecido en la subcláusula 15.1.

16.5 La garantía de seriedad de la oferta que resulte seleccionada será devuelta una vez que el Licitante haya firmado el Contrato y presentado la garantía de cumplimiento requerida.

16.6 Podrá hacerse efectiva la garantía de seriedad de la oferta:

a) si el Licitante retira su oferta después de la apertura de




las ofertas, durante el período de validez de la misma;

b) si el Licitante no está de acuerdo con la corrección del precio de su oferta, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 27, o

c) si el Adjudicatario, dentro del plazo estipulado,

i) no firma el Contrato, o

ii) no suministra la garantía de cumplimiento requerida.

17. Propuestas alternativasde los licitantes

17.1 Los licitantes deberán presentar ofertas que se ajusten a las condiciones establecidas en los documentos de licitación, incluido el diseño técnico básico indicado en los planos y en las especificaciones técnicas. No se considerarán propuestas alternativas, salvo que ello se permita específicamente en los Datos de la licitación, en cuyo caso regirá la subcláusula 17.2.

17.2 Si se permite en los Datos de la licitación, los licitantes que deseen presentar alternativas técnicas a lo solicitado en los documentos de licitación también deberán presentar una oferta que se ajuste a las condiciones de dichos documentos (oferta básica), incluido el diseño técnico básico indicado en los planos y en las especificaciones técnicas. Además de presentar la oferta básica, el Licitante deberá proporcionar toda la información necesaria a fin de que el Contratante pueda hacer una evaluación integral de las ofertas alternativas, con inclusión de los cálculos y las especificaciones técnicas, el detalle de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros datos pertinentes. El Contratante sólo considerará las alternativas técnicas que hubiera presentado el Licitante cuya oferta básica se ajuste a las condiciones técnicas básicas y haya sido evaluada como la más baja.

18. Formato y firma de la oferta

18.1 El Licitante preparará un original de los documentos comprendidos en la oferta de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 12 de estas Instrucciones a los licitantes en un solo volumen que incluya el Formulario de la oferta, y lo marcará claramente como "ORIGINAL". Adicionalmente, el Licitante deberá preparar el número de copias de los documentos indicado en los Datos de la licitación, y marcarlos claramente como "COPIAS". En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

18.2 El original y todas las copias de la oferta deberán estar escritos a máquina o en tinta indeleble y firmados por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Licitante, de acuerdo a lo dispuesto en las subcláusulas 4.3 a) o 4.4 b), según corresponda. Todas las




páginas de la oferta en que se hayan hecho modificaciones o adiciones llevarán las iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta.

18.3 No se podrán hacer otras alteraciones o adiciones a la oferta, excepto las que correspondan en virtud de instrucciones impartidas por el Contratante, o que fueran necesarias para corregir errores cometidos por el Licitante, en cuyo caso dichas correcciones deberán llevar las iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta.

18.4 El Licitante deberá suministrar la información descrita en el Formulario de Oferta respecto a comisiones o gratificaciones, si las hubiera, pagadas o por pagar a agentes relacionados con esta oferta, y con la ejecución del contrato si al Licitante le es adjudicado el contrato.




D. Presentación de las Ofertas

19. Cierre y marca de los sobres de las ofertas

19.1 El Licitante pondrá el original y todas las copias de la oferta en dos sobres interiores, que cerrará y marcará claramente como “ORIGINAL" y "COPIAS", según corresponda. Luego pondrá ambos sobres (original y copias) en un sobre exterior, que también deberá estar cerrado.

19.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

a) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en los Datos de la licitación;

b) llevar el nombre y el número de identificación del Contrato indicados en los Datos de la licitación y los Datos del Contrato, y

c) llevar una indicación de no abrir antes de la fecha y hora de la apertura de las ofertas, indicada en los Datos de la licitación.

19.3 Además de la identificación requerida en la subcláusula 19.2, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Licitante, a fin de que se le pueda devolver su oferta sin abrir en caso de que sea declarada oferta tardía, conforme a la cláusula 21.

19.4 Si el sobre exterior no estuviera cerrado y marcado según lo indicado, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta se traspapele o sea abierta prematuramente.

20. Plazo para la presenta-ción de las ofertas

20.1

20.2

Las ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección antes indicada a más tardar en la fecha y hora señaladas en los Datos de la licitación.

El Contratante podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas mediante una enmienda de los documentos de licitación, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 10, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los licitantes anteriormente sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo.

21. Ofertas tardías

21.1 Toda oferta que reciba el Contratante después del plazo estipulado en la cláusula 20 será devuelta al Licitante sin abrir.

22. Modifica- 22.1 El Licitante podrá modificar o retirar su oferta mediante




ción y retiro de las ofer-tas

notificación por escrito antes de que venza el plazo establecido en la cláusula 20.

22.2 La notificación de modificación o retiro de la oferta será preparada, puesta en sobre cerrado, marcada y enviada por el Licitante con arreglo a las disposiciones de las cláusulas 18 y 19, debiendo agregarse en los sobres interiores y en el sobre exterior la palabra "MODIFICACION" o "RETIRO", según corresponda.

22.3 Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación.

22.4 El retiro de la oferta en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentación de ofertas y el vencimiento del período original de validez especificado en los Datos de la licitación o extendido de acuerdo a la subcláusula 15.2, puede dar lugar a que se haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta, según lo dispuesto en la cláusula 16.

22.5 Los licitantes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar de otra manera los precios de sus ofertas presentando una modificación de conformidad con esta cláusula, o incluyéndola en la oferta original.




E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

23. Apertura de las ofertas

23.1 El Contratante abrirá las ofertas, incluidas las modificaciones introducidas de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 22, en presencia de los representantes de los licitantes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y en el lugar especificado en los Datos de la licitación.

23.2 Los sobres marcados con la palabra "RETIRO" se abrirán y leerán primero. No se abrirán las ofertas cuyo retiro se haya notificado debidamente de conformidad con las disposiciones de la cláusula 22.

23.3 En la apertura de las ofertas, el Contratante dará a conocer los nombres de los licitantes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas y de las ofertas alternativas (si se hubieran solicitado o se permitiera presentarlas), los descuentos, las modificaciones y retiros de ofertas, la existencia o falta de la garantía de seriedad de la oferta, y cualquier otro detalle que el Contratante estime apropiado anunciar.

23.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las ofertas, en la que incluirá la información dada a conocer a los asistentes a ese acto, de conformidad con lo estipulado en la subcláusula 23.3.

24. Confidencia-lidad del proceso

24.1 La información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser reveladas a los licitantes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario.

Todo intento de un Licitante de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte del Contratante puede dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante.

24.2 Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 25.1, ningún Licitante se comunicará con el Comprador sobre cualquier materia relacionada con su oferta desde el momento de apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicación del contrato. Si el Licitante desea proporcionar información adicional al Comprador, deberá hacerlo por escrito.

24.3 Cualquier intento del Licitante de influenciar al Comprador




en la evaluación y comparación de las ofertas o en la decisión de adjudicación del contrato podrá resultar en rechazo de la oferta del Licitante

25. Aclaración de las ofertas

25.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier licitante que aclare su oferta, incluido el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito o por cable. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27.

26. Examen de las ofertas paradeterminarsi se ajustan a las condicionesde la licitación

26.1

26.2

Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 3; b) ha sido debidamente firmada; c) está acompañada de las garantías requeridas, y d) se ajusta sustancialmente a lo solicitado en los documentos de licitación.

Se considerará que cumplen sustancialmente las condiciones de los documentos de licitación las ofertas que se ajustan a todos los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitación sin ninguna desviación o reserva significativa. Una desviación o reserva significativa es aquella que a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución de las Obras; b) restringe sustancialmente, en forma incompatible con los documentos de licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato, o c) si fuese rectificada, afectaría injustamente la posición de otros licitantes cuyas ofertas se ajusten sustancialmente a lo solicitado en los documentos de licitación.

26.3 Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las condiciones de los documentos de licitación serán rechazadas por el Contratante y no podrán convertirse posteriormente, mediante la introducción de correcciones o la eliminación de las desviaciones o reservas, en ofertas que sí se ajusten a dichas condiciones.

27. Corrección de errores

27.1 El Contratante verificará si las ofertas que hayan determinado que se ajustan sustancialmente a las




condiciones de la licitación contienen errores aritméticos. El Contratante corregirá de la siguiente manera los errores que se encuentren.

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras, y

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

27.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerará obligatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada y podrá hacerse efectiva la garantía de seriedad de su oferta, de acuerdo con las disposiciones de la subcláusula 16.6 b).

28. Moneda para la evaluaciónde las ofertas

28.1 Las ofertas deberán evaluarse expresadas en la moneda del país del Contratante que se indica en los Datos del Contrato, de conformidad con las disposiciones de la subcláusula 14.1, a menos que el Licitante haya usado tipos de cambio que no sean los establecidos en la subcláusula 14.2. En tal caso, primero la oferta se convertirá a montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio indicados en la oferta, y después se convertirá a la moneda del país del Contratante, mediante la aplicación de los tipos de cambio estipulados en la subcláusula 14.2.

29. Evaluación y compara-ción de las ofertas

29.1 El Contratante evaluará y comparará sólo las ofertas que se determine que se ajustan sustancialmente a los documentos de licitación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 26.

29.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada oferta, ajustando el precio de la oferta de la siguiente manera:




a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la cláusula 27;

b) excluyendo las sumas provisionales y, si existiera, la reserva para imprevistos contenida en la Lista de cantidades, pero incluyendo los trabajos por día, si el precio es competitivo;

c) haciendo los ajustes correspondientes para cubrir otras variaciones, desviaciones u ofertas alternativas que se presenten con arreglo a las disposiciones de la cláusula 17, y

d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la subcláusula 22.5.

29.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que exceden los requisitos de los documentos de licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados para el Contratante.

29.4 En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de la aplicación, durante el período de ejecución del Contrato, de las disposiciones relativas al ajuste de precios estipuladas en la cláusula 47 de las Condiciones del Contrato.

30. Preferencia a licitantes nacionales

30.1 Si así se indica en los Datos de la licitación, los contratistas nacionales pueden recibir un margen de preferencia en la evaluación de las ofertas, para lo cual se aplica esta cláusula.

30.2 Los licitantes nacionales deberán suministrar las pruebas necesarias para demostrar que satisfacen los criterios para poder obtener un margen de preferencia de 7,5% en la comparación de sus ofertas con las de otros licitantes que no reúnen las condiciones para que ésta les sea otorgada. Los licitantes nacionales deberán:

a) estar inscritos en el país del Contratante;

b) demostrar que existe una participación mayoritaria de ciudadanos del país del Contratante en la propiedad de




la firma;

c) no subcontratar con contratistas extranjeros la realización de mas del 50% del valor de las Obras, y

d) satisfacer cualquier otro criterio estipulado en los Datos de la Licitación referente a la elegibilidad para que se les conceda el margen de preferencia nacional.

30.3 Las asociaciones o grupos de firmas nacionales y extranjeras podrán beneficiarse del margen de preferencia siempre que el integrante nacional o los integrantes nacionales:

a) cumplan, por separado, con los criterios de legibilidad para tener derecho a la preferencia;

b) demuestren tener una participación de por lo menos el 50% en la asociación o grupo según las disposiciones sobre participación de pérdidas y ganancias contenidas en el convenio de constitución de la asociación o grupo;

c) realicen, conforme al plan propuesto, por lo menos el 50% del valor de las Obras, valor que excluirá cualquier material o planta que deba ser importado directamente por el (los) integrante(s) nacional(es), (siempre que dicho(s) integrante(s) nacional(es) esté(n) calificado(s) para realizar esa cantidad de trabajo, de conformidad con los requisitos establecidos en la subcláusula 4.3), y

d) satisfacer cualquier otro criterio estipulado en los Datos de la licitación referentes a la eligibilidad para que se les conceda el margen de preferencia nacional.

30.4 Para aplicar el margen de preferencia se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Las ofertas que se ajusten a las condiciones de la licitación se clasificarán en los siguientes grupos:

i) Grupo A: ofertas presentadas por licitantes nacionales y asociaciones o grupos que reúnan los requisitos establecidos en las subcláusulas 30.2 y 30.3 precedentes.




ii) Grupo B: todas las demás ofertas.

b) Solamente para los fines de la evaluación y comparación de las ofertas, a todas las ofertas clasificadas en el Grupo B se les agregará un monto igual al 7,5% de los precios evaluados de las ofertas, determinados de conformidad con las disposiciones de la subcláusula 29.2 a), b) y d).




F. Adjudicación del Contrato

31. Criterios para la adju-dicación

31.1 Con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones de los documentos de licitación y haya sido evaluada como la más baja, a condición de que se haya determinado que ese Licitante a) es elegible de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 3, y b) cumple con los requisitos de calificación especificados en la cláusula 4.

32. Derecho del Contratante a aceptarcualquieroferta y a rechazarcualquiera o todas las ofertas

32.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 31, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el derecho a anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el Licitante o los licitantes afectados por esta decisión ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de la decisión del Contratante.

33. Notificación de la adjudi-cación y firma del Contrato

33.1 Antes del vencimiento del plazo de validez de las ofertas, el Contratante notificará al Adjudicatario por cable, télex o fax, confirmado por carta certificada, que su oferta ha sido aceptada. En esta carta (en adelante y en las Condiciones del Contrato denominada la "carta de aceptación") se deberá dejar constancia del monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, terminación y el mantenimiento de las Obras, según se estipula en el Contrato (en adelante y en el Contrato, denominado "el precio del Contrato").

33.2 La notificación de la adjudicación dará por constituido el Contrato, con sujeción al suministro de la garantía de cumplimiento, conforme a las disposiciones de la Cláusula 34, y a la firma del Contrato, de acuerdo a la subcláusula 33.3.

33.3 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Adjudicatario. Dentro de los 28 días de haberse notificado al Adjudicatario, el Contratante le enviará el Contrato firmado junto con la carta de aceptación. Dentro de los 21 días de recibido el Contrato, el Adjudicatario lo firmará y se lo enviará al Contratante.




33.4 Una vez que el Adjudicatario haya suministrado la garantía de cumplimiento, el Contratante notificará con prontitud a los demás licitantes que sus ofertas no han sido seleccionadas.

34. Garantía de cumplimiento

34.1 Dentro de los 21 días de recibida la carta de aceptación, el Adjudicatario suministrará al Contratante una garantía de cumplimiento por el monto estipulado en los Datos del Contrato y en la forma (garantía bancaria y/o fianza) indicada en los Datos de la licitación, expresada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la carta de aceptación y de conformidad con las Condiciones del Contrato.

34.2 Si la garantía de cumplimiento suministrada por el Adjudicatario es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida a) a elección del Licitante, por un banco del país del Contratante, o por un banco extranjero a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante, o b) con el acuerdo del Contratante, directamente por un banco extranjero que el Contratante considere aceptable.

34.3 Si la garantía de cumplimiento suministrada por el Adjudicatario es una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Adjudicatario haya verificado que es aceptable para el Contratante.

34.4 El incumplimiento de las condiciones estipuladas en la subcláusula 34.1 por parte del Adjudicatario constituirá causa suficiente para anular la adjudicación y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

35. Anticipo y garantía por anticipo

35.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el precio del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones del Contrato y con sujeción al monto máximo especificado en los Datos de la licitación.

36. Conciliador 36.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador a la persona nombrada en los Datos de la licitación conforme al Contrato, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los Datos de la licitación, más gastos reembolsables. Si el Licitante no está de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su oferta. Si en la carta de aceptación el Contratante no concuerda con la designación del Conciliador, éste último deberá ser nombrado por la autoridad nominadora designada en los Datos del Contrato, a solicitud de cualquiera de las partes.




37. Corrupción o PrácticasFraudulentas

37.1 El Banco requiere que tanto los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de préstamos del Banco), así como los Licitantes, Proveedores y Contratistas bajo contratos financiados por el Banco, observen las más estrictas reglas de ética durante los procesos de adquisición y la ejecución de tales contratos. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco:

(a) define, para los propósitos de esta provisión, las siguientes expresiones:

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante el proceso de adquisición o en la ejecución del contrato; y

(ii) “práctica fraudulenta” significa una tergiversación de los hechos con el fin de influenciar un proceso de adquisición o la ejecución de un contrato en detrimento Prestatario, e incluye prácticas colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentación de las ofertas), a fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar asi al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta;

(b) rechazará una proposición de adjudicación si determina que el Licitante al cual se recomienda adjudicar el contrato ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir por tal contrato; declarará a una empresa inhabilitada, ya sea indefinidamente o un período de tiempo determinado, para la adjudicación de contratos financiados por el Banco, si determina en cualquier momento que tal empresa ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir por, o en la ejecución de, un contrato financiado por el Banco.

37.2 Además, los Licitantes deberán tener presente las previsiones de las sub-cláusulas 5.4 y 24.1 de las Condiciones Generales del Contrato.




G. Datos de la Licitación

Cláusulas de referencia en las Instrucciones a los licitantes (2.1) El Prestatario es el gobierno del Perú y la entidad ejecutora el SERVICIO DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL.

(2.1) “Banco Mundial” significa "Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)" y la palabra “préstamo” se refiere a un "préstamo del BIRF", el cual a la fecha de emisión de los documentos de licitación ha sido aprobado por el Banco Mundial.

(2.1) El Proyecto Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Lima es un programa de inversiones destinado a mejorar la infraestructura de los sistemas con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad del servicio que presta SEDAPAL

El número del préstamo es 7160-PE.

(4.3) a) Los documentos de Licitantes extranjeros no requieren legalización consular, excepto aquellos correspondientes a los poderes otorgados al firmante de la oferta y representante del licitante durante el proceso de licitación

b) Monto anual expresado en dólares americanos, convertidos al tipo de cambio promedio del año, para cada uno de los años 2001 al 2005, incluyendo dichos años.

e) El personal profesional clave exigido como mínimo es el siguiente:

Un (1) Ingeniero Jefe Residente de Obra, como representante técnico del Contratista

Un (1) Ingeniero de Costos y Presupuestos.

Un (1) Ingeniero de Seguridad de Obra y Control del Medio Ambiente.

Un (1) Especialista en Promoción Social

Un (1) Ingeniero Electromecánico

Todo el personal profesional deberá presentar un certificado de vigencia de su respectivo Colegio Profesional, copia simple del título universitario y copia simple de los certificados de trabajo.




Calificación del Personal Profesional:- Ingeniero Jefe Residente de Obras

Ingeniero Civil o Sanitario con un mínimo de seis (6) años de experiencia como Residente de Obras, de los cuáles por lo menos cuatro (4) en Obras de Agua Potable y /o Alcantarillado.

- Ingeniero de Costos y Presupuestos

Ingeniero Civil o Sanitario con un mínimo de tres (3) años de experiencia como Ingeniero de Control de Costos de Obras, de los cuáles por lo menos dos (2) en Obras de Agua Potable y /o Alcantarillado.

- Ingeniero de Seguridad de Obra y Control del Medio Ambiente

Ingeniero Civil o Sanitario o Industrial o de Higiene y Seguridad Industrial con un mínimo de cuatro (4) años de experiencia en trabajos de seguridad de obras civiles y control del medio ambiente.

- Especialista en Promoción Social

Sociólogo u otro profesional del área social con un mínimo de cuatro (4) años de experiencia como especialista en promoción social en trabajos de campo en Asentamientos Humanos de las zonas marginales preferentemente de Lima y Callao.

- Ingeniero Electromecánico

Ingeniero Electromecánico, Eléctrico o Mecánico con un mínimo de cuatro (4) años de experiencia en instalaciones hidráulicas y de bombeo para agua potable, así como de instalaciones electromecánicas.

La experiencia del profesional se considera desde la fecha de emisión del título profesional.

Solo se aceptará la presentación de un profesional para cada cargo, debiendo presentar su compromiso de participación por escrito en documento firmado tanto por el profesional como por el representante legal del Licitante.

El personal profesional clave no puede presentarse en más de una oferta.

(4.3 i) Si el postulante y cualquiera de los integrantes de una asociación o grupo tienen un continuo historial de litigios o laudos arbitrales, ello puede ser motivo para su descalificación.

(4.4) Se mantiene la subcláusula sin cambios.




(4.5) Se introducen las siguientes modificaciones en los criterios de calificación establecidos en la subcláusula 4.5:

(4.5 a) El volumen mínimo anual de obras de construcción realizadas por el Adjudicatario en cualquiera de los últimos cinco años deberá ser equivalente a $7´500,000.00 (siete millones quinientos mil dólares americanos).

(4.5 b) Para las obras similares, que se define como obras de naturaleza semejante a la que se desea contratar, se precisa que el licitantes deberá haber ejecutado como mínimo dos (2) obras similares de redes secundarias de agua potable y /o alcantarillado en los últimos cinco (5) años.

Además de la experiencia en la ejecución de obras similares, el Licitante deberá demostrar haber ejecutado trabajos de equipamiento electromecánico.

(4.5 c) El equipo esencial que deberá tener disponible el Adjudicatario para ejecutar el Contrato es:

Tecle t/trípode inc. cadena para 5 tonel. und 1

Camión plataforma 4x2 122 HP 8ton und 1

Camión volquete 4x2 210 - 280 HP 8m3 und 4

Camioneta pick-up 4 x 2 simple 1000kg 90 HP und 6

Equipo de corte y soldeo (oxi-ace.) und 4

Equipo t/quemador (incl. combustible) und 4

Nivel topográfico AFL320 E=0,3" con trípode y accesorios und 6

Equipo de estación total precisión 5" G608M ó similar

incl.prismas jalones telescópicos und 4

Mezcladora concreto t/tambor 23HP 11-12p3 und 3

Motobomba 10 HP de 4" incluye manguera und 3

Camión concretero 6x4 235-300HP 6m3 und 3

Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 und 3

Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP und 3

Compactadora vibrat. de plancha 7 HP und 2

Compresora neumática 87 HP 250 - 330 pcm. und 4




Grupo electrógeno ó sistema baterías + iluminación und 4

Martillo neumático 25 - 29 kg und 2

Motoniveladora de 85 - 120 HP und 1

Motosoldadora de 250 amp. und 3

Rodillo liso vibrat. 0,8-1,1 ton manual ó de control remoto und 1

Vibrador de concreto 4 HP 18PL (1,5") und 4

Cualquier demora en la disponibilidad del equipo mínimo esencial para la ejecución de las obras en los frentes de trabajo, será de total responsabilidad del adjudicatario y no se aceptará ampliación de plazo por esta causal.

(4.5 d) El Administrador de Contrato en el texto es equivalente al Ingeniero Jefe Residente de Obra

(4.5 e) El volumen mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Adjudicatario será de US$ 1 500 000.00 (un millón quinientos mil dólares americanos), sin contar las líneas de crédito destinadas a Cartas Fianza.

(4.6) Para el caso de asociación o grupo ;

a) El volumen mínimo anual de obras de construcción en cualquiera de los últimos 5 años:

Integrante principal: mínimo US$ 3 000 000

Integrante (s): mínimo US$ 1 875 000 cada uno

Que sumados deben dar como mínimo US$ 7 500 000, en el mismo ejercicio anual.

b) Experiencia como contratista principal en la construcción de obras similares a las obras que se desea contratar en los últimos 5 años:

Integrante principal: Una obra similar de redes secundarias de agua potable y/o alcantarillado

Integrante (s): Una obra similar, cada uno, de redes secundarias de agua potable y/o alcantarillado

c) Volumen anual mínimo de activos líquidos y/o accesos a líneas de crédito, libres de otros compromisos:

Integrante principal: mínimo US $ 600 000.00

Integrante (s): mínimo US$ 375,000.00

Que sumados deben dar como mínimo US $ 1 500 000.00.

( 8.2) El Licitante deberá llenar y enviar un original y dos copias de la oferta.




(11.1) Los documentos de Licitantes extranjeros en otro idioma deberán ser acompañados de una traducción no oficial, excepto los poderes que si deberán contar con traducción oficial y legalización consular.

(12.1) a) Adicionalmente, el Licitante presentará junto con su oferta escrita, un disquete de 3 ½” que contenga la propuesta económica. La información para la propuesta (Lista de Cantidades) será generada por el Sistema de SEDAPAL y entregada a los licitantes. En caso de haber discrepancia entre la información proporcionada en estas dos formas, prevalece la información suministrada por escrito en el formulario que figura en la Sección 2. Asimismo, deberá presentar junto con su oferta escrita, un desglose detallado de sus gastos generales (fijos y variables), concordantes con el porcentaje declarado en su oferta.

(13.1) Los Licitantes ofertarán la totalidad de la obra, incluyendo el suministro de la tubería, sobre la base de “responsabilidad única” en el entendido que la totalidad de los precios globales y unitarios ofertados cubren todas las obligaciones del Contratista mencionadas en o que se infieran razonablemente de los documentos de licitación. Esto incluye todos los requerimientos bajo responsabilidad del Contratista con relación a pruebas en fábrica y una vez instaladas la tubería; en la medida que sea requerido en los documentos de licitación, la obtención de todos los certificados, aprobaciones y licencias, incluyendo los gastos de inspección.

(13.2) Agregar:

Los precios unitarios para cada rubro (partida) de la Lista de Cantidades, deberá incluir en su composición el costo directo, los Gastos Generales (fijos y variables) y Utilidad del Licitante.

(13.4) El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de acuerdo a la cláusula 47 de las Condiciones del Contrato.

(14) Las ofertas se cotizarán exclusivamente en moneda nacional, es decir en Nuevos Soles.

(15.1) El período de validez de la oferta será de 90 (noventa) días después del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas especificado en los Datos de la licitación.

(15.3) El Precio de la Oferta, en el caso de que se hubiera solicitado prorrogar el período de validez de la oferta, será reajustado utilizando para tal fin un




incremento anual del 5 % de los costos en moneda nacional.

(16.1) El monto de la garantía de seriedad de la oferta será de S/. 300 000,00 (trescientos mil con 00/100 Nuevos Soles), o su equivalente en una moneda de libre convertibilidad.

(17) No se permitirán ofertas alternativas a lo solicitado en los documentos de licitación.

(19.2) La dirección del Contratante a los efectos de la presentación de las ofertas es:

Sala de Licitaciones de SEDAPAL

Primer Piso del Centro Operativo Principal La Atarjea

Autopista Ramiro Prialé N° 210

Distrito El Agustino - Lima- Perú

(20.1) El plazo para la presentación de ofertas es las 10:00 horas del 08 de noviembre del 2006.

(23.1) Los sobres se abrirán luego de transcurridos 30 minutos de la hora señalada en el aviso de convocatoria. Una vez iniciada la apertura de ofertas no se aceptarán mas ofertas.

(30) No aplicable.

(34) El formulario estándar de garantía de cumplimiento aceptable para el Contratante será una Carta Fianza Bancaria. La Garantía de Fiel Cumplimiento será por el equivalente al 10 % del Monto Inicial del Contrato expresado en moneda nacional (Nuevos Soles) y estará vigente hasta 28 días después de la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras.

(35) El monto del anticipo se limitará al 10 % del monto inicial del Contrato expresado en moneda nacional (Nuevos Soles) y estará vigente por el plazo de ejecución de la obra.

La Carta Fianza por el Anticipo será una carta fianza bancaria y podrá ser modificada en la medida que el anticipo se vaya amortizando.

(36.1) El Conciliador que propone el Contratante es el Ing. Rodolfo Rothgiesser




Gonzáles.

El honorario por hora para el Conciliador propuesto se fija en US $ 150,00 (ciento cincuenta Dólares Americanos) Los datos personales del Conciliador propuesto son los siguientes:

Nacionalidad : Peruana/Alemana

Cargo Actual : Consultor Independiente

Profesión: Ingeniero Civil

Colegiatura, Registro CIP 5071

La autoridad nominadora para designar el reemplazo del Conciliador de acuerdo con la cláusula 26.1 de la Sección 3-Condiciones del Contrato, es el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la dirección Av. Roca de Vergallo 133, Magdalena del Mar, Lima.


Sección 2

Formularios Estándar de Oferta, Información para la Calificación, carta de Aceptación y Contrato


Formularios Estándar


Sección 2. Formularios Estándar: Oferta del ContratistaInformación para la CalificaciónCarta de AceptaciónContrato

Formulario estándar: Oferta del Contratista, 31

Formulario estándar: Información para la calificación, 33

Formulario estándar: Carta de aceptación, 37

Formulario estándar: Contrato, 38




Formulario Estándar: Oferta del Contratista

Notas sobre el formulario estándar de oferta del contratistaEl Licitante deberá llenar y entregar este formulario junto con su oferta. Se deberá proporcionar información adicional sobre el precio de la oferta si éste está expresado en varias monedas. Si el Licitante objeta el nombramiento del Conciliador propuesto por el Contratante en los documentos de licitación, deberá manifestarlo en su oferta y proponer a otro candidato, con indicación de sus honorarios y datos personales, de conformidad con la cláusula 36 de las Instrucciones a los licitantes.

________ [fecha]

A: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL

Dirección : Autopista Ramiro Prialé N° 210

Distrito El Agustino

Lima - PERU

Ofrecemos ejecutar el _____________________________________________________ [indicar el nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las Condiciones del Contrato que se acompañan a esta oferta. El precio del Contrato es de _____________________ [indicar la cantidad en números] (________________________) [indicar la cantidad en palabras] ______________________ [indicar la moneda].

El Contrato se pagará en las monedas siguientes:

Moneda Porcentaje a pagar en la moneda

Tipo de cambio:

[indicar el número de unidades de moneda

nacional] por cada unidad de moneda

extranjera

Insumos para los que se requieren

las monedas extranjeras

a) _____________

b) _____________

c) _____________

_______________

_______________

_______________

________________

________________

_________________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

El monto del anticipo requerido es de:




Monto Moneda

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

__________________

Aceptamos la designación de ______________________________________________ [indicar el nombre propuesto en los Datos de la licitación] como Conciliador.

[o]

No aceptamos la designación de ___________________________________________ [indicar el nombre propuesto en los Datos de la licitación] como Conciliador, y en cambio, proponemos que se designe como tal a _______________________________________ [indicar el nombre], cuyos honorarios diarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Esta oferta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes, en su calidad de Contratante, no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra oferta que puedan recibir.

Cualquier comisión o gratificación, si las hay, pagada o a ser pagada por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del Agente

Monto y moneda Propósito de la Comision/Gratificación

Nota: Si no hay comisiones/gratificaciones, indicar “ninguna”

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez y con la garantía de seriedad de la oferta, exigidos en los documentos de licitación y especificados en los Datos de la licitación.

Firma autorizada: ___________________________________________________________

Nombre y cargo del firmante: _______________________________________________

Nombre del Licitante: __________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________________




Formulario Estándar: Información para la Calificación

Notas sobre el formulario estándar de información para la calificación La información que debe indicar el Licitante en las páginas siguientes se utilizará a los fines de la poscalificación o la verificación de la precalificación, según lo dispuesto en la cláusula 4 de las Instrucciones a los licitantes. Esta información no será incorporada al Contrato. Pueden agregarse páginas si es necesario. Las secciones pertinentes de los documentos adjuntos deben ser traducidas al español. Si el formulario se utiliza con fines de verificación de la precalificación, el Licitante debe proporcionar solamente información actualizada.

1. Para licitantes individuales o para cada integrante de una asociación en participación o grupo

1.1 Constitución o estado jurídico del Licitante [adjuntar copia]

Lugar de inscripción:__________________________________________________

Sede principal de actividades: _______________________________________

Poder otorgado a favor del firmante de la oferta [adjuntar]

2005______________________________

2004______________________________

2003______________________________

2002______________________________

1.2 Volumen total anual de obras de construcciones realizadas en los últimos cinco años, expresado en la moneda de Comercio internacional especificada en los Datos de la licitación

2001______________________________

1.3 Desempeño como Contratista principal en obras de naturaleza y magnitud similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos cinco años. Los valores deberán indicarse en la misma moneda utilizada en el punto 1.2 precedente. Describir también las obras en ejecución o comprometidas, con inclusión de las fechas previstas de terminación.

Nombre del Proyecto y país

Nombre del Contratante y persona a quien contactar

Tipo de obras realizadas y año de terminación

Valor del contrato

1.4 Equipos principales del Contratista propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita. Remitirse asimismo a la subcláusula 4.3 d) de las Instrucciones a los licitantes.




Equipo Descripción, marca y antigüedad

(años)

Estado (nuevo, buen estado, mal estado), y cantidad de unidades

disponibles

Propio, arrendado (nombre del arrendador), por comprar

(nombre del vendedor)

1.5 Preparación y experiencia del personal clave propuesto para administrar y llevar a cabo el Contrato. Adjuntar currículos. Remitirse también a la subcláusula 4.3 e) de las Instrucciones a los licitantes y a la subcláusula 9.1 de las Condiciones del Contrato.

Cargo Nombre

Años de

experiencia

(general)

Años de experiencia en el cargo propuesto

Gerente de Obras

etc.

1.6 Subcontratos propuestos y empresas participantes. Remitirse a la cláusula 7 de las Condiciones del Contrato.

Secciones de las

Obras

Valor del

subcontrato

Subcontratista(nombre y

dirección)

Experiencia en obras

similares




1.7 Informes financieros correspondientes a los últimos cinco años: balances, estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc. Enumerarlos a continuación y adjuntar copias.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1.8 Prueba de que el Licitante tiene acceso a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación: efectivo en caja, líneas de crédito, etc. Indicar a continuación y adjuntar copias de los documentos que corroboren lo anterior.

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________1.9 Nombre, dirección y números de teléfono, télex y fax de los bancos que puedan

proporcionar al Contratante referencias sobre el Licitante en caso necesario.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1.10 Información sobre litigios pendientes en que el Licitante esté involucrado.

Otra(s) parte(s) Causa de la controversia Monto en cuestión

1.11 Declaración de que se cumplen con los requisitos exigidos en la subcláusula 3.2 de las Instrucciones a los licitantes.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1.12 Programa propuesto (método de construcción y cronograma). Descripciones, planos y gráficos que sean necesarios para cumplir con lo requerido en los documentos de licitación.

2. Asociaciones en participación o grupos (joint ventures)




2.1 Suministrar la información solicitada en los puntos 1.1 a 1.11 correspondiente a cada uno de los integrantes de la asociación o grupo.

2.2 Proporcionar la información solicitada en el punto 1.12 correspondiente a la asociación o grupo.

2.3 Adjuntar el poder otorgado al (a los) firmante(s) de la oferta para firmarla en nombre de la asociación o grupo.

2.4 Adjuntar el convenio celebrado por la asociación o grupo (legalmente obligatorio para todos sus integrantes), en el que conste que:

a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la asociación o grupo, y

c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.

3. Otros requisitos 3.1 Los licitantes deberán proporcionar cualquier otra información que se requiera en

los Datos de la licitación o para cumplir con lo dispuesto en la subcláusula 4.1 y la cláusula 30 de las Instrucciones a los licitantes.




Proyecto de Mejoramiento Sanitario de Lima Convenios de Préstamo BIRF - JBIC

Formulario Estándar: Carta de Aceptación ______________ [fecha]

A:_______________________________________________________________________

[Nombre del Contratista]

_______________________________________________________________________

[Dirección del Contratista]

Por la presente les notificamos que hemos aceptado su oferta de fecha ______________ para la ejecución del _________________________________________________ [nombre y número de identificación del Contrato indicados en los Datos del Contrato] por el precio del Contrato equivalente a _____________________________________ (___________________________________________________) [monto en números y en palabras] ____________ [nombre de la moneda], con las correcciones y modificaciones que correspondan conforme a las Instrucciones a los licitantes.

a) Aceptamos la designación de ______________________________________ [indicar el nombre del candidato propuesto por el Licitante] como Conciliador.

b) No aceptamos la designación de __________________________________ [indicar el nombre del candidato propuesto por el Licitante] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta carta de aceptación a _____________________________________ [indicar el nombre de la autoridad nominadora], solicitamos a _____________________________________, la autoridad nominadora, que nombre al Conciliador de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 36.1 de las Instrucciones a los licitantes.

Por intermedio de esta carta les impartimos instrucciones de que procedan a construir las Obras mencionadas conforme a los documentos del Contrato.

Firma autorizada: ______________________________________________

Nombre y cargo del firmante: ______________________________________________

Nombre de la entidad: _____________________________________________________

Adjunto: Contrato




Formulario Estándar: Contrato CONTRATOSe celebra el presente contrato con fecha ______ de _______________20___, entre _______________________________________________________________________

________________________________________ [nombre y dirección del Contratante](en adelante denominado "el Contratante"), por una parte y _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

[nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista"), por la otra.

CONSIDERANDO, que el Contratante desea que el Contratista ejecute _______________________________________________________________________

________________________________________________ [nombre y número de identificación del Contrato] (en adelante denominado "las Obras") y ha aceptado la oferta del Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y la corrección de cualquier defecto de las mismas.

POR LO TANTO, SE CONVIENE EN lo siguiente:

1. Las palabras y expresiones que se utilizan en este Contrato tendrán el mismo significado que en las Condiciones del Contrato a que se hace referencia en adelante, las cuales se considerarán y formarán parte de este Contrato.

2. En consideración de los pagos mencionados más adelante, que el Contratante efectuará al Contratista, por el presente Contrato, el Contratista conviene en ejecutar y terminar las Obras y subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad con todos los aspectos de las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante conviene en pagar al Contratista, en consideración de la ejecución y terminación de las Obras y la corrección de los defectos de las mismas por el Contratista, el precio del Contrato o la suma que pueda resultar pagadera en virtud de las disposiciones del Contrato, en el momento y de la manera estipulados en el Contrato.

EN FE DE LO CUAL, las partes han dispuesto que se firme este Contrato en la fecha arriba consignada.

El sello de ________________________fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, sellado y entregado por ___________________________________________

en presencia de:_________________________________________________________

Firma del Contratante _____________________________________________________

Firma del Contratista ______________________________________________________


Sección 3

Condiciones del Contrato


Condiciones Generales del Contrato


Sección 3. Condiciones Generales del Contrato Lista de cláusulas


1. Definiciones, 40 2. Interpretación, 42 3. Idioma y ley aplicable, 43 4. Decisiones del Gerente de Obras, 43 5. Delegación de funciones, 43 6. Comunicaciones, 43 7. Subcontratistas, 43 8. Otros contratistas, 43 9. Personal, 43 10. Riesgos del Contratante y del

Contratista, 44 11. Riesgos del Contratante, 44 12. Riesgos del Contratista, 45 13. Seguros, 45 14. Informes de investigación de la zona

de las Obras, 45 15. Consultas acerca de los Datos del

Contrato, 45 16. Construcción de las Obras por el

Contratista, 46 17. Terminación de las Obras en la fecha

prevista, 46 18. Aprobación por el Gerente de Obras,

4619. Seguridad, 46 20. Descubrimientos, 46 21. Posesión de la zona de las Obras, 46 22. Acceso a la zona de las Obras, 46 23. Instrucciones, 47 24. Controversias, 47 25. Procedimiento para la solución de

controversias, 47 26. Reemplazo del Conciliador, 47

B. Control de plazos, 48

27. Programa, 48 28. Prórroga de la fecha prevista de

terminación, 48 29. Aceleración de las Obras, 49 30. Demoras ordenadas por el Gerente de

Obras, 49 31. Reuniones de administración, 49 32. Aviso anticipado, 49

C. Control de calidad, 50

33. Identificación de defectos, 50 34. Pruebas, 50 35. Corrección de defectos, 50 36. Defectos no corregidos, 50

D. Control de costos, 51

37. Lista de cantidades, 51 38. Modificación de las cantidades, 51 39. Variaciones, 51 40. Pago de las variaciones, 51 41. Predicciones del flujo de fondos, 52 42. Certificados de pago, 52 43. Pagos, 52 44. Eventos compensables, 53 45. Impuestos, 54 46. Monedas, 55 47. Ajuste de precios, 55 48. Retenciones, 55 49. Liquidación por daños y perjuicios, 56 50. Bonificaciones, 56 51. Anticipo, 56 52. Garantías, 57 53. Trabajos por día, 57 54. Costo de las reparaciones, 57

E. Término del Contrato, 58

55. Terminación de las Obras, 58 56. Recepción de las Obras, 58 57. Liquidación final, 58 58. Manuales de operación y

mantenimiento, 58 59. Rescisión del Contrato, 58 60. Pagos posteriores a la rescisión del

Contrato, 60 61. Propiedad de los bienes y las Obras, 60 62. Liberación de obligaciones por

frustración del Contrato, 60 63. Suspensión del préstamo o crédito del

Banco Mundial, 60




Sección 3. Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

El Conciliador es la persona designada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas Condiciones Generales del Contrato.

La Lista de cantidades es la lista debidamente preparada por el Licitante, con indicación de las cantidades y precios que forman parte de su oferta.

Eventos compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas Condiciones del Contrato.

La fecha de terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la subcláusula 55.1 de estas Condiciones del Contrato.

El Contrato es el contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la subcláusula 2.3 de estas Condiciones del Contrato.

El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La oferta del Contratista son los documentos de licitación llenados y entregados por el Contratista al Contratante.

El precio del Contrato es el precio establecido en la carta de aceptación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Días significa días calendario y meses significa meses calendario.

Trabajos por día significan una variedad de trabajos




que se pagan según el tiempo de utilización de empleados y equipos del Contratista, además de los pagos por concepto de materiales y planta conexos.

Defecto significa cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

El certificado de responsabilidad por defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

El período de responsabilidad por defectos es el período señalado en los Datos del Contrato y calculado a partir de la fecha de terminación.

El período de corrección de defectos es el período dentro del cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados al Contratante por el Gerente de Obras. La duración del período la establece el Gerente de Obras.

Los planos son los documentos que contienen cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato.

El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las Obras.

Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente a la zona de las Obras a fin de construir las Obras.

El precio inicial del Contrato es el precio del Contrato indicado en la carta de aceptación del Contratante.

La fecha prevista de terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista debe terminar las Obras y que se especifica en los Datos del Contrato. Unicamente el Gerente de Obras puede modificar esta fecha mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta significa toda parte integral de las Obras que tendrá una función mecánica, eléctrica, química o biológica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre consta en los Datos del Contrato (o cualquier otra persona competente designada por el Contratante con




notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y administrar el Contrato.

La zona de las Obras es la zona definida como tal en los Datos del Contrato.

Los informes de investigación de la zona de las Obras son los informes incluidos en los documentos de licitación en que se describen y explican las condiciones de la superficie y el subsuelo de la zona de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el Gerente de Obras.

La fecha de iniciación es la que consta en los Datos del Contrato. Es la fecha más tardía en la que el Contratista debe empezar la ejecución de las Obras. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión de la zona de las Obras.

El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, la que incluye trabajos en la zona de las Obras.

Las obras provisionales son obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las Obras.

Variación es toda instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras.

Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante en virtud del Contrato y que se define en los Datos del Contrato.

Carta de aceptación es la carta que constituye la aceptación formal por el Contratante de la oferta presentada por el Adjudicatario.

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas Condiciones del Contrato, debe tenerse en cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los




encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones acerca de las Condiciones del Contrato.

2.2 Cuando en los Datos del Contrato se especifique la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las Condiciones del Contrato se hacen a las Obras, la fecha de terminación y la fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección de las Obras (siempre que no se trate de la fecha de terminación y de la fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que forman el Contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de prelación:

1) Contrato

2) Carta de aceptación

3) Oferta del Contratista

4) Datos del Contrato,

5) Condiciones Generales del Contrato

6) Especificaciones técnicas

7) Planos

8) Lista de cantidades, y

9) Todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del Contrato.

3. Idioma y ley aplicable

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se especifican en los Datos del Contrato.

4. Decisiones del Gerente de Obras

4.1 Salvo que se especifique lo contrario, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato.

5. Delegación de funciones

5.1 El Gerente de Obras podrá, después de notificar al Contratista, delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar, después




de notificar al Contratista, cualquier delegación de funciones.

6. Comunicacio-nes

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato, sólo tendrán validez cuando sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.

7. Subcontra-tistas

7.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin contar con la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.

8. Otros contratistas

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir la zona de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de otros contratistas mencionada en los Datos del Contrato. El Contratista también deberá proporcionarles los medios y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de otros contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave de la Lista de personal clave mencionada en los Datos del Contrato para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará el reemplazo que se proponga hacer del personal clave sólo cuando la preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto sean iguales o superiores a las del personal que figure en la Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un miembro del personal o de un integrante de la fuerza laboral de Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona se retire de la zona de las Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del Contratante y del Contratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipule que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipule que corresponden al Contratista.




11. Riesgos del Contratante

11.1 Desde la fecha de iniciación hasta la fecha de emisión del certificado de responsabilidad por defectos, son riesgos del Contratante:

a) Los riesgos de lesiones personales o muerte, o de pérdida, o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, planta, materiales y equipos) como consecuencia de lo siguiente:

i) uso u ocupación de la zona de las Obras por las Obras, o para realizar las Obras, lo cual es inevitable como resultado de las Obras, o

ii) negligencia, incumplimiento de sus obligaciones, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquier persona empleada por o para él, excepto el Contratista.

b) El riesgo de daño a las Obras, planta, materiales y equipos, en la medida que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radiactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la fecha de terminación hasta la fecha de emisión del certificado de responsabilidad por defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, planta y materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de lo siguiente:

a) un defecto ya existente en la fecha de terminación;

b) un evento ocurrido antes de la fecha de terminación que no constituía por sí mismo un riesgo del Contratante, o

las actividades del Contratista en la zona de las Obras después de la fecha de terminación.

12. Riesgos del Contratista

12.1 Cuando no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de emisión del certificado de responsabilidad por defectos, los riesgos de lesiones personales o muerte y




de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin que la enumeración sea exhaustiva, las Obras, planta, materiales y equipo).

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del Contratante seguros para cubrir, durante el período comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del período de responsabilidad por defectos, y por los montos totales y las franquicias estipulados en los Datos del Contrato, los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista:

a) pérdida o daños a las Obras, planta y materiales;

b) pérdida o daños a los equipos;

c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, planta, materiales y equipos) relacionada con el Contrato, y

d) lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

14. Informes de investigaciónde la zona de las Obras

14.1 El Contratista, al preparar su oferta, se basará en los informes de investigación de la zona de las Obras a que se haga referencia en los Datos del Contrato, además de cualquier información de que disponga el Contratista.

15. Consultas 15.1 El Gerente de Obras responderá las consultas sobre los




acerca de los Datos del Contrato

Datos del Contrato.

16. Construcción de las Obras por el Contratista

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las especificaciones técnicas y los planos.

17. Terminación de las Obras en la fecha prevista

17.1 El Contratista podrá empezar las Obras en la fecha de iniciación y deberá ejecutarlas con arreglo al Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la fecha prevista de terminación.

18. Aprobación por el Gerente de Obras

18.1 El Contratista deberá proporcionar las especificaciones técnicas y los planos de las obras provisionales propuestas al Gerente de Obras, quien deberá aprobarlas si cumplen con las especificaciones técnicas y los planos.

18.2 El Contratista será el responsable del diseño de las obras provisionales.

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no alterará la responsabilidad del Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales.

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias respecto del diseño de las obras provisionales.

18.5 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados por el Gerente de Obras.

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las Obras.

20. Descubri- mientos

20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.




21. Posesión de la zona de las Obras

21.1 El Contratante entregará al Contratista la posesión de la totalidad de la zona de las Obras. Si no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en los Datos del Contrato, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

22. Acceso a la zona de las Obras

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de las Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones 23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en la zona de las Obras.

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días de notificada la decisión del Gerente de Obras.

25. Procedimiento para la solución de controversias

25.1

25.2

El Conciliador debe comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días de haber recibido la notificación de una controversia.

Cualquiera sea la decisión del Conciliador, su trabajo se le pagará por hora, según los honorarios especificados en los Datos de la licitación y en los Datos del Contrato, junto con los gastos reembolsables de los tipos indicados en los Datos del Contrato, y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución mencionada y en el lugar fijado en los Datos del Contrato.

26. Reemplazo del Conciliador

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de




conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la autoridad nominadora señalada en los Datos del Contrato dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición.




B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en los Datos del Contrato, el Contratista presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras.

27.2 La actualización del Programa mostrará los avances reales de cada actividad y los efectos de tales avances en los plazos de las tareas restantes, con inclusión de cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa actualizado por lo menos con la periodicidad establecida en los Datos del Contrato. Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en los Datos del Contrato del certificado de pago siguiente, y continuar reteniendo dicho pago hasta el momento del próximo pago que deba efectuarse después de la fecha en que el Contratista haya presentado tardíamente el Programa.

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá contemplar los efectos de las variaciones y de los eventos compensables.

28. Prórroga de la fecha pre-vista de ter-minación.

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la fecha prevista de terminación cuando se produzca un evento compensable o se ordene una variación que haga imposible la terminación de las Obras en la fecha prevista de terminación sin que el Contratista tenga que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes que exijan al Contratista incurrir en gastos adicionales.

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una variación o de un evento compensable y proporcione toda la información de apoyo.




Si el Contratista no hubiere dado aviso anticipado acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperación no será considerada para determinar la nueva fecha prevista de terminación.

29. Aceleración de las Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la fecha prevista de terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas con indicación de precios para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la fecha prevista de terminación será modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, se incorporarán al precio del Contrato y se tratarán como variaciones.

30. Demoras or-denadas por el Gerente de Obras

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad relativa a las Obras.

31. Reuniones de administra-ción

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones de administración. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de aviso anticipado.

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administración y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes las respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.

32. Aviso anticipado

32.1 El Contratista deberá dar aviso al Gerente de Obras lo antes posible de futuros eventos probables específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitar que el Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia futuro en el precio del Contrato y la fecha de terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea razonablemente posible.




32.2 El Contratista deberá colaborar con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Gerente de Obras.




C. Control de Calidad

33 Identificación de defectos

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que el Gerente de Obras considerare que puede tener algún defecto.

34 Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones técnicas a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, los costos de la prueba y las muestras serán a cargo del Contratista. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable.

35 Corrección de defectos

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en los Datos del Contrato. El período de responsabilidad por defectos se extenderá, si los defectos persisten, hasta el final del último período de corrección de defectos.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras.

36 Defectos no corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, que deberá ser pagado por el Contratista.




D. Control de Costos

37. Lista de cantidades

37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de cantidades se usa para calcular el precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario para cada rubro especificado en la Lista de cantidades.

38. Modificación de las cantidades.

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de un 25% de la especificada en la Lista de cantidades para un rubro particular, y siempre que la diferencia exceda del 1% del precio inicial del Contrato, el Gerente de Obras deberá ajustar el precio unitario para reflejar esa diferencia.

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios unitarios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el precio inicial del Contrato en más de 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante.

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio unitario que conste en la Lista de cantidades.

39. Variaciones 39.1 Todas las variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados proporcionados por el Contratista.

40. Pago de las variaciones

40.1 Cuando el Gerente de Obras solicite una cotización para la ejecución de una variación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete días de solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá evaluar la cotización antes de ordenar la variación.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su fecha de ejecución no producen cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la subcláusula 38.1, para calcular el valor de la variación se usará el precio unitario indicado en la Lista de cantidades.




Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la variación no se ajustaran a los rubros de la Lista de cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos.

40.3 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la variación y modificar el precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la variación sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la variación se considerará como un evento compensable.

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado.

41. Predicciones del flujo de fondos

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una estimación actualizada del flujo de fondos, la que comprenderá distintas monedas según lo especificado en el Contrato, con las conversiones necesarias a los tipos de cambio del Contrato.

42. Certificados de pago

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras liquidaciones mensuales del valor estimado de los trabajos ejecutados menos los montos acumulados certificados anteriormente.

42.2 El Gerente de Obras verificará las liquidaciones mensuales del Contratista dentro de los 14 días siguientes a su presentación, y certificará los montos que deben pagársele.

42.3 El Gerente de Obras determinará el valor de los trabajos ejecutados.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros que constan en la Lista de cantidades.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá la valoración de las variaciones y los eventos compensables.

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente teniendo en cuenta la información más reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos deberán ser ajustados para tener en cuenta las




deducciones en concepto de anticipos y retenciones. El Contratante deberá pagar al Contratista, dentro de los 28 días de la fecha de cada certificado, los montos que el Gerente de Obras hubiera certificado. Si el Contratante efectúa un pago con atraso, en el pago siguiente deberá abonar al Contratista los intereses sobre el pago atrasado, calculados desde la fecha en que debería haberse efectuado el pago hasta la fecha en que se efectúe el pago atrasado y a la tasa de interés aplicable a los préstamos comerciales respecto de cada una de las monedas en que se efectúen los pagos.

43.2 Si un monto certificado se incrementa en un certificado posterior o como consecuencia de una decisión del Conciliador o de un Arbitro, se deberán abonar intereses al Contratista sobre el pago atrasado de acuerdo con lo estipulado en esta cláusula, los que se calcularán a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas especificadas en el precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se hayan especificado tarifas o precios en la Lista de cantidades, y se entenderá que están cubiertos por otras tarifas y precios del Contrato.

44. Eventos compensables

44.1 Los siguientes eventos serán eventos compensables:

a) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de las Obras en la fecha de toma de posesión especificada en los Datos del Contrato.

b) El Contratante modifica la Lista de otros contratistas de una manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones técnicas o instrucciones requeridas para la ejecución de las Obras.

d) El Gerente de Obras ordena al Contratista poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto de trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno.

e) El Gerente de Obras niega sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación.




f) Las condiciones del terreno son mucho peores de lo que razonablemente cabría haber supuesto antes de la emisión de la carta de aceptación, teniendo en cuenta la información proporcionada a los licitantes (incluidos los informes de investigación de la zona de las Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la zona de las Obras.

g) El Gerente de Obras imparte instrucciones para resolver una situación imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos o el Contratante no trabajan en las fechas y conforme a otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionan demoras o costos adicionales al Contratista.

i) El anticipo se paga con atraso.

j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.

k) El Gerente de Obras demora más allá de lo razonable la emisión del certificado de terminación.

l) Otros eventos compensables que constan en el Contrato o que el Gerente de Obras determine que son aplicables.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen en la fecha prevista de terminación, se aumentará el precio del Contrato y/o se prolongará la fecha prevista de terminación. El Gerente de Obras decidirá si el precio del Contrato deberá incrementarse, el monto del incremento, y si la fecha prevista de terminación deberá prorrogarse y en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información sobre los efectos de cada evento compensable en el costo previsto, según su estimación, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el precio del Contrato como corresponda.

Si la estimación del Contratista no fuera considerada razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el precio del Contrato conforme a




ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y con prontitud al evento.

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la presentación de las ofertas para el Contrato y la fecha del último certificado de terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47.

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se efectúen en monedas distintas de la moneda del país del Contratante, los tipos de cambio que se usen para el cálculo de los montos a pagar serán los estipulados en la oferta del Contratista.

47. Ajuste de precios

47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se especificara en los Datos del Contrato. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago luego de las deducciones por concepto del anticipo se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente:

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)

en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c";

Ac y Bc son coeficientes especificados en los Datos del Contrato que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica




"c", e

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura,

Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos vigente 28 días antes de la apertura de las ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”.

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del costo debido a fluctuaciones en los costos.

48. Retenciones 48.1 El Contratante deberá retener de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en los Datos del Contrato hasta la terminación de la totalidad de las Obras.

48.2 Al terminarse la totalidad de las Obras se deberá pagar al Contratista la mitad del monto total retenido, y la otra mitad deberá pagársele al vencimiento del período de responsabilidad por defectos y una vez que el Gerente de Obras haya certificado que se han corregido todos los defectos que hubiera notificado al Contratista antes del término de dicho período.

48.3 Al terminarse la totalidad de las Obras, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.

49. Liquidación por daños y perjuicios

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al monto por día fijado en los Datos del Contrato, por cada día de demora respecto de la fecha prevista de terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto definido en los Datos del Contrato. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la fecha prevista de terminación, el Gerente de Obras deberá corregir los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios en el siguiente certificado




de pago. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, desde la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la subcláusula 43.1.

50. Bonificacio-nes

50.1 Se pagará una bonificación que se calculará a la tasa diaria fijada en los Datos del Contrato, por cada día (menos los días en que se le pague por acelerar la Obra) de adelanto de la terminación de la Obra con respecto a la fecha prevista de terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

51. Anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista el anticipo por el monto y en las fechas estipuladas en los Datos del Contrato, contra la presentación por el Contratista de una garantía bancaria incondicional emitida en la forma y por un banco aceptable para el Contratante, por los mismos montos y monedas del anticipo. Dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo, aunque su monto será reducido progresivamente conforme a los reembolsos que haga el Contratista. El anticipo no devengará intereses.

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación al Gerente de Obras de copias de las facturas u otros documentos.

51.3 El anticipo será reembolsado deduciendo montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, en conformidad con la valoración del porcentaje de obra terminada. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para los efectos de determinar la valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.

52. Garantías 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la garantía de cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la carta de aceptación. Dicha garantía deberá emitirse por un monto, de la manera y por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y estar expresada en los tipos y proporciones de monedas




en que deba pagarse el precio del Contrato. La validez de la garantía de cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del certificado de terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una fianza de cumplimiento.

53. Trabajos por día

53.1 Cuando corresponda, las tarifas para trabajo por día indicadas en la oferta del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido por adelantado instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera.

53.2 El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día en formularios aprobados por el Gerente de Obras. Todo formulario que se llene deberá ser verificado y firmado por el Gerente de Obras dentro de los dos días de haberse realizado el trabajo.

53.3 Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios hayan sido firmados.

54. Costo de las reparaciones

54.1 El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran las Obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de iniciación de las Obras y el vencimiento de los períodos de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.




E. Término del Contrato

55 Terminación de las Obras

55.1 El Contratista solicitará al Gerente de Obras que emita un certificado de terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas.

56 Recepción de las Obras

56.1 El Contratante se hará cargo de la zona de las Obras y de las Obras dentro de los siete días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el certificado de terminación de las Obras.

57 Liquidación final

57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una liquidación detallada en la que consten todos los montos que el Contratista considere que se le adeudan en virtud del Contrato antes del vencimiento del período de responsabilidad por defectos. El Gerente de Obras deberá emitir un certificado de responsabilidad por defectos y certificar todo pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días de recibida la liquidación si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, el Gerente de Obras deberá hacer, en el plazo de 56 días, una lista de correcciones o adiciones que fueran necesarias. Si después de haberse vuelto a presentar, la liquidación aún no fuera satisfactoria, el Gerente de Obras decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

58 Manuales de operación y mantenimiento

58.1 Si se necesitan los planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionará en la fecha especificada en los Datos del Contrato.

58.2 Si el Contratista no proporcionara los planos y/o manuales en las fechas estipuladas en los Datos del Contrato, o si no fueran satisfactorios para el Gerente de Obras, éste deberá retener el monto especificado, en los Datos del Contrato, de los pagos que se adeuden al Contratista.

59 Rescisión del Contrato

59.1 El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del Contrato.




59.2 Los incumplimientos graves del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:

a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días sin la autorización del Gerente de Obras en circunstancias que el Programa vigente no prevé suspensión de los mismos;

b) el Gerente de Obras ordena al Contratista demorar el avance de las Obras y no retira la orden dentro de 28 días;

c) el Contratante o el Contratista son declarados en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión;

d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado pertinente por el Gerente de Obras;

e) el Gerente de Obras notifica que no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro del plazo que el Gerente de Obras considere razonable;

f) el Contratista no mantiene una garantía exigida, y

g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días respecto del cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo establecido en los Datos del Contrato.

h) Si el Proveedor, a juicio del Comprador ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir por o en la ejecución del Contrato. Para propósitos de esta cláusula:

“práctica corrupta” significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la acción de un funcionario público durante el proceso de licitación o en la ejecución del Contrato.




“práctica fraudulenta” significa una falsa representación de los hechos con el fin de influenciar un proceso de licitación o la ejecución de un contrato en detrimento del Prestatario, e incluye prácticas de colusión entre Licitantes (antes o después de la presentación de ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles no competitivos artificiales y despojar así al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la subcláusula 59.2, el Gerente de Obras deberá determinar si el incumplimiento es grave o no.

59.4 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato por conveniencia.

59.5 Si el Contrato fuere resuelto, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

60 Pagos posteriores a la resolución del Contrato

60.1 Si el Contrato se resuelve por incumplimiento grave del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales comprados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje indicado en los Datos del Contrato que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.

60.2 Si el Contrato se resuelve por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales comprados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.

61 Propiedad de los bienes y las

61.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las Obras, la planta, los equipos, las obras provisionales




Obras y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante si el Contrato se resuelve por incumplimiento grave por el Contratista.

62 Liberación de obligacionespor frustración del Contrato

62.1 Si el Contrato no puede terminarse por el estallido de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera del control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la imposibilidad de cumplir el Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. Asimismo, deberá pagarse al Contratista todo trabajo realizado antes de la recepción del certificado, así como todo trabajo posterior a ella sobre el cual hubiese compromisos.

63 Suspensión del préstamo o crédito del Banco Mundial

63.1 En caso de que el Banco Mundial suspenda los desembolsos del Préstamo o Crédito otorgado al Contratante, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:

a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no superior a 7 días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de suspensión enviada por el Banco Mundial.

b) Si el Contratista no ha recibido sumas que se le adeuden dentro del plazo de 28 días para efectuar los pagos estipulados en la subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para rescindir el Contrato en el plazo de 14 días.


Sección 4

Datos del Contrato


Datos del Contrato


Sección 4. Datos del Contrato

Forman parte del Contrato los siguientes documentos:

Referencia Cláusula de las Condiciones del Contrato

El Prestatario es el gobierno del Perú, siendo SEDAPAL la entidad ejecutora del Préstamo 3811–PE (Préstamo suplementario N° 7160-PE)

[1.1]

“Banco Mundial” significa el “Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)” y la palabra “préstamo” se refiere a un “préstamo del BIRF”.

[1.1]

El Contratante es [1.1]

Nombre: SEDAPAL

Dirección: Autopista Ramiro Priale N° 210, distrito El Agustino, Lima-Perú.

Nombre de los representantes autorizados:

Gerente General, o

Jefe de PROMESAL

El Gerente de Obras es [1.1]

Nombre: CONSORCIO MWH-ALTERNATIVA

Dirección: Calle Las Palmeras 428 San Isidro, Lima, Perú.

Nombre del representante autorizado:

Ing. José Alvoeiro como Representante Legal y el Coordinador de Supervisión como Representante Técnico.

El nombre y el número de identificación del Contrato son: _________________________________________________________________

[1.1]

Las Obras constan de:

Suministro e instalación de 18.1 km de tuberías para obras secundarias de agua potable correspondientes a ramales condominiales y principales.

Suministro e instalación de 1772 conexiones domiciliarias condominiales y 12 convencionales de agua potable, incluyendo los medidores.

Suministro e instalación de 18.3 km de tuberías de alcantarillado para obras secundarias de alcantarillado correspondientes a ramales condominiales y colectores principales de desagüe.

Suministro e instalación de 358 cajas condominiales de paso.

[1.1]


Datos del Contrato


Construcción de 24 buzonetas y 180 buzones de desagüe tipos I.

Suministro e instalación de 1745 conexiones domiciliarias condominiales, 11 duplex y 17 conexiones convencionales de alcantarillado.

Construcción de obras complementarias de agua potable que incluyen 6 reservorios apoyados para agua potable de 5, 10 , 15, 50, 100 y 200 m3 de capacidad, una cámara de bombeo adyacente a un reservorio existente, 5 cisternas de 5 y 10 m3 de capacidad, con líneas de impulsión, aducción y rebose y una cámara de control.

La Fecha de Iniciación de las Obras será la fecha de Toma de Posesión de la Zona de Obras.

[1.1]

La zona de las Obras se sitúa en los Distritos de Carabayllo y Comas de la Provincia de Lima y Ventanilla en la Provincia Const. del Callao.

[1.1]

Directivas.

Formarán parte del contrato de obras las directivas de SEDAPAL que son normas o procedimientos que se utilizarán en la aplicación del contrato de obra, en lo que no se oponga a los Datos del Contrato y las Condiciones Generales del Contrato, no pudiendo en ningún caso prevalecer sobre ellas.

Cuando una directiva sea actualizada o se incorpore una directiva al contrato de obra, para que entre en vigencia deberá ser incorporada al contrato mediante una cláusula adicional, fecha a partir de la cual surtirá sus efectos.

[2.3]

El idioma es el español y la ley por la que se regirá el Contrato es la del Perú, incluyendo el tratamiento especial previsto en la legislación para la contratación de obras en el marco de Convenios de Préstamo Internacionales.

[3.1]

Para las comunicaciones cursadas entre el Contratista y el Gerente de Obras, se empleará el Cuaderno de Obra legalizado, el cual permanecerá en la Zona de Obra.

[6.1]

Toda subcontratación no podrá superar el 20% del Precio del Contrato, y deberá ser aprobada por el Contratante.

[7.1]

Lista de personal clave:

- Ingeniero Jefe Residente de Obra [colocar nombres y apellidos]

- Ingeniero de Costos y Presupuestos [colocar nombres y apellidos]

- Ingeniero de Seguridad de Obra y Control del Medio Ambiente [colocar nombres y apellidos]

- Especialista en Promoción Social [colocar nombres y apellidos]

- Ingeniero Electromecánico [colocar nombres y apellidos]

El Representante Legal del Contratista es el interlocutor para todos los actos

[9.1]


Datos del Contrato


relacionados con el presente contrato y el Ingeniero Jefe Residente de Obra del Contratista es el designado para los aspectos técnicos del contrato. Dichas personas realizarán las coordinaciones directamente y en forma exclusiva con el Gerente de Obras representado por el Representante Legal y para los aspectos técnicos con el Coordinador de Supervisión.

Agregar:

Se recomienda al Contratista contratar la mano de obra no calificada de la zona de las obras, preferentemente entre los beneficiarios de las obras y sus conexiones domiciliarias.

[9.3]

Las coberturas mínimas de los seguros serán las siguientes: [13.1] Los montos de las franquicias aplicables a los seguros en el marco del

presente contrato son a cuenta del Contratista. Cobertura mínima del seguro a las Obras, planta y materiales, por el

Monto Inicial Total del Contrato Cobertura mínima por pérdida o daño de los equipos, el valor de

reposición de los mismos. Cobertura mínima del seguro por pérdidas o daños de propiedad de

terceros (exceptuando las obras, planta, materiales y equipo relacionados a la obra), el 20 % del Monto Inicial Total del Contrato.

Cobertura mínima del seguro por lesiones personales o muerte, será el equivalente a 100 veces el monto de la planilla promedio de personal prevista para la ejecución de la obra.

Estos seguros, deberán ser contratados con una compañía aseguradora del país contratante.En el caso de actos de protesta de los trabajadores de la obra, por incumplimiento de sus obligaciones, que dañen las instalaciones e intereses del Contratante; el Contratista asumirá todos los costos que sean inherentes de su responsabilidad y/o que no sean de reconocimiento de su aseguradora.

La fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras será ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la fecha de Iniciación de las obras.

El plazo incluye la totalidad de los PIP´s trabajándose en forma simultánea en 12 frentes de trabajo según la Programación de Trabajo aprobada por el Contratante. La demora de los trabajos en un PIP no genera ampliación de plazo en otros PIP´s, debiendo prever el Contratista lo necesario para concluir los trabajos en el plazo indicado.

[17, 28]

La fecha de toma de posesión de la zona de las Obras será dentro de los 10 (diez) días siguientes a la firma del Contrato.

Para el inicio de la ejecución de la obra, el Contratista deberá contar con la autorización municipal correspondiente, cuyo trámite, pago y obtención de la autorización es de su responsabilidad, la que será obtenida previamente al inicio de la obra. La demora en obtener la autorización municipal no será causal de ampliación de plazo.

[21.1]

Los honorarios y tipos de gastos reembolsables que se pagarán al Conciliador [25]


Datos del Contrato


son:Una tasa por hora de US $ 150,00 (ciento cincuenta Dólares Americanos); más los gastos reembolsables en que hubiere incurrido, relativos a (i) movilidad local; (ii) copias; y (iii) Comunicaciones.

El arbitraje será llevado a cabo bajo los procedimientos del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la dirección Av. Roca de Vergallo 133, Magdalena del Mar, Lima, y la Ley General de Arbitraje N°26572 del 05 de enero de 1996, a cuyas normas las partes se someten en forma incondicional, y será Arbitraje de Derecho con Tribunal Arbitral de 3 (tres) miembros.

[25]

El procedimiento para la Solución de controversias se realizará según la Directiva -Normas para Conciliación de Contratos de Obras.

[25]

La autoridad nominadora del Conciliador, es el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la dirección Av. Roca de Vergallo 133, Magdalena del Mar, Lima.

[26.1]

El Contratista deberá presentar el Programa actualizado de las Obras dentro de los 10 (diez) días siguientes a la entrega de la carta de aceptación.

[27.1]

El Programa debe actualizarse cada vez que: (i) se presente un atraso equivalente al 20 % del monto de obra; (ii) se produzca un evento compensable; y (iii) se ordene una variación que ocasione costos adicionales o ampliación de plazo. El monto que se retendrá por el atraso en la presentación de una actualización del Programa es el 10 % del certificado de pago del mes siguiente.

[27.3]

Toda prórroga a la fecha prevista de terminación de las obras (Ampliación de Plazo) será aprobada por el Contratante previo informe favorable del Gerente de Obras, el cual será presentado al Contratante dentro de los siete días de recibida la solicitud del Contratista.

[28]

Agregar:

30.2 En caso de Demoras no Ordenadas por El Gerente de Obra: (i) Si se produjera un atraso en más del 20 % y habiéndose presentado un

Programa Acelerado de Obra, de conformidad a la cláusula 27.3, el Contratista mantuviera el ritmo lento de avance, el Contratante podrá cursar al Contratista una Carta de Apremio, conminándolo a dar cumplimiento al Programa Actualizado, dándole un plazo de quince (15) días calendario para que regularice su situación.

(ii) Si vencido el plazo indicado en (i) el Contratista no hubiera mejorado el ritmo de ejecución, SEDAPAL podrá cursar una Carta Conminatoria, dándole un término perentorio de 15 (quince) días, antes de proceder a plantear la Resolución del Contrato.

(iii) Mientras el Contratista mantenga una Carta de Apremio o una Carta Conminatoria, estará impedido de participar como Licitante individual o asociado en cualquier licitación que convoque el Contratante.

[30]

Las reuniones administrativas entre el Contratista y el Gerente de Obras deberán ser registradas en el Cuaderno de Obra. El Cuaderno de Obra se cerrará con la

[31.1]


Datos del Contrato


Recepción Total de la Obra.

El Período de Responsabilidad por Defectos es de 365 días, que se inician al día siguiente de la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras (Acta de Recepción de las Obras).

[35.1]

Toda Variación (presupuesto adicional de obra o presupuesto deductivo de obra) que no supere el 10% del Monto del Contrato original, para su ejecución y pago, será aprobada por el Contratante previa No Objeción del BIRF, con el informe favorable del Gerente de Obras que será presentado al Contratante dentro de los siete días de presentada la solicitud debidamente sustentada por el Contratista. La aprobación es mediante cláusula adicional al contrato de obra. El Informe del Gerente de Obras deberá contener los antecedentes, origen, análisis y la sustentación de cada una de las partidas que conforman el presupuesto adicional de obra y el presupuesto deductivo de obra vinculado. Se deberá indicar necesariamente las implicancias del presupuesto adicional de obra en el plazo contractual.

Procede la aceptación o pago de presupuestos adicionales de obra, solo en casos originados por la cobertura de mayores costos orientados a alcanzar la finalidad del contrato de obra y siempre que sean derivados de:

a) Hechos por su naturaleza, imprevisibles al formularse las Bases de Licitación o celebrarse el correspondiente contrato de obra y hechos fortuitos o de fuerza mayor producidos con posterioridad a la suscripción del contrato de obra.

b) Determinados por actos administrativos orientados a subsanar, entre otros, omisiones o deficiencias en el expediente técnico de obra.

Toda Variación de Obra deberá ser solicitada oportunamente por escrito mediante anotación en el Cuaderno de Obra por el Contratista al Gerente de Obras, con copia al Contratante, dentro del plazo contractual vigente, en caso contrario será desestimada por improcedente.

Si la Variación supera el 10% del Monto del Contrato original, luego de la aprobación del Contratante, requiere para su ejecución y pago la autorización expresa de la Contraloría General de la República.

[39.1]

La tasa de interés que se aplicará a las sumas no pagadas será la Tasa de Interés Legal, publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Esta prohibida la Cesión de Derechos a terceros.

[43]

Todo evento compensable que implique el reconocimiento de un mayor costo o impida que los trabajos se terminen en la fecha prevista de terminación será

[44.2]


Datos del Contrato


aprobado por el Contratante previa No Objeción del BIRF mediante cláusula adicional al contrato de obra previo informe favorable del Gerente de Obras que deberá presentar al Contratante dentro de los siete días de la fecha de solicitud debidamente sustentada por el Contratista. En todos los casos es responsabilidad del Contratista solicitarlo oportunamente, sustentar y cuantificar cualquier plazo o monto que considere tiene derecho a que se le reconozca por un evento compensable.

La moneda del país del Contratante es Nuevos Soles. [46]

El Contrato no está sujeto a ajuste de precios. La cláusula 47 de las Condiciones del Contrato, no se aplica.

[47]

Se retendrá el 5 %. Esta retención constituye un no desembolso de la entidad de crédito y por tanto no es depositada en ninguna cuenta especial, por tanto no genera intereses.

[48.1]

Una Carta Fianza Bancaria de iguales características a la establecida en la Sección 8 – Formularios de Garantías, y por el monto a ser devuelto.

[48.3]

La indemnización por daños y perjuicios aplicable a la totalidad de las Obras es de 0.10 % del precio final del Contrato por cada día de demora respecto a la Fecha de Terminación de las Obras. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es el 10 % del precio final del Contrato.

[49.1]

No aplicable [50]

El anticipo será por un monto equivalente al 10 % del Precio Inicial del Contrato contra presentación de Carta Fianza Bancaria por el mismo monto y en moneda nacional (Nuevos Soles) y se pagará al Contratista a más tardar a los 28 (veintiocho) días presentadas las fianzas respectivas.

[51.1]

La Garantía de Cumplimiento será una garantía bancaria por un monto mínimo correspondiente al 10 % del Precio Inicial del Contrato en moneda nacional (Nuevos Soles). Tendrá una validez de 28 adicionales a la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras.

[52]

El formulario estándar de garantías aceptables para el Contratante será Carta Fianza Bancaria incondicional de realización inmediata, con renuncia al derecho de excusión, del tipo incluida en la Sección 8 de los documentos de licitación. [52]

Se acepta el concepto de recepción parcial de obra, para tal fin se considera una obra independiente cada Proyecto de Inversión Pública (PIP) y puede entrar en operación tan pronto es concluido; en consecuencia, el Gerente de Obras emitirá

[55]


Datos del Contrato


un informe de conclusión de obra de cada PIP apto a entrar en operación y el Comité de Recepción procederá a la recepción del mismo. En consecuencia tanto el Período de Responsabilidad por Defectos y la aplicación de penalidades por daños y perjuicios serán aplicables en forma independiente a cada PIP. Mayores detalles serán incorporados en el Acta de Negociación a la firma del Contrato de Obra.

El Certificado de Terminación de las Obras, es el Acta de Recepción de las Obras, firmada por el Gerente de Obras, el Contratista y los miembros del Comité de Recepción designada por el Contratante, cuyo procedimiento, contenido y plazo de entrega, serán efectuados de acuerdo a la Directiva–Instrucciones para los Actos de Recepción de Obras y Reparación de Defectos durante el Período de Responsabilidad por Defectos para Contratos de Obras Menores bajo Normas BIRF.

[55]

El Contratante se hará cargo de las Obras ejecutadas por el Contratista dentro de los siete días siguientes a la fecha del Acta de Recepción de las Obras.

[56.1]

Treinta (30) días después de la notificación por el Contratista de que la obra puede ser recibida, el Contratista deberá entregar al Contratante (en original y 3 copias Xerox) la siguiente documentación: (i) Memoria Descriptiva; (ii) Planos de Replanteo; (iii) Esquineros; (iv) Metrados Finales; (v) Manuales de Operación y mantenimiento; (vi) Protocolo de Pruebas; (vii) Garantías y Fianzas suministradas por los fabricantes y proveedores de equipos o materiales de construcción. Los Planos deben ser elaborados en AUTOCAD (versión 2004 o superior) y los archivos suministrados en CD's y los pliegos contenidos en tubos portaplanos.

Un juego (copia Xerox) de la documentación indicada en el párrafo anterior será entregado al Comité de Recepción de Obra para los efectos de recepción de las obras.

[58.1]

20% del monto de los adeudos que el Contratante pudiera tener al Contratista. [58.2]

El porcentaje que se aplicará al valor de los trabajos inconclusos y cuya terminación represente un costo adicional para el Contratante es del 10 % del valor de los trabajos que no se hubiera terminado.

[60.1]


Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas


Sección 5. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas (Volúmenes II y III)


Sección 6

Planos

Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado mediante Sistemas Condominiales en Diversos Distritos del Cono Norte-Paquete 2

Memoria descriptiva - Relacion de Planos

ITEM PIP DESCRIPCION Escala

Agua Potable1 PIP03 PG-AP-01 Plano General de la red de Agua Potable, plano 1/2 1:500, 1:10002 PIP03 PG-AP-02 Plano General de la red de Agua Potable, plano 2/2 1:500, 1:10003 PIP03 AP-01 A.H. Costa Azul - Redes de Agua Potable, plano 1/11 1:500, 1:10004 PIP03 AP-02 A.H. Costa Azul - Redes de Agua Potable, plano 2/11 1:500, 1:10005 PIP03 AP-03 A.H. Costa Azul - Redes de Agua Potable, plano 3/11 1:500, 1:10006 PIP03 AP-04 A.H. Costa Azul - Redes de Agua Potable, plano 4/11 1:500, 1:10007 PIP03 AP-05 A.H. Costa Azul - Redes de Agua Potable, plano 5/11 1:500, 1:10008 PIP03 AP-06 A.H. Lotización Angamos - Redes de Agua Potable, plano 6/11 1:500, 1:1000

9 PIP03 AP-07 A.H. Lotización Angamos - Redes de Agua Potable, plano 7/11 1:500, 1:1000



12 PIP03 AP-10 A.H. Lotización Angamos Sector I y II - Redes de Agua Potable, plano 10/11

1:500, 1:1000

13 PIP03 AP-11 A.H. Lotización Angamos Sector I y II - Redes de Agua Potable, plano 11/11

1:500, 1:1000

14 PIP03 AP-12 A.H. Costa Azul - Conexiones domiciliarias, plano 1/11 1:500, 1:100015 PIP03 AP-13 A.H. Costa Azul - Conexiones domiciliarias, plano 2/11 1:500, 1:100016 PIP03 AP-14 A.H. Costa Azul - Conexiones domiciliarias, plano 3/11 1:500, 1:100017 PIP03 AP-15 A.H. Costa Azul - Conexiones domiciliarias, plano 4/11 1:500, 1:100018 PIP03 AP-16 A.H. Costa Azul - Conexiones domiciliarias, plano 5/11 1:500, 1:100019 PIP03 AP-17 A.H. Lotización Angamos - Conexiones domiciliarias, plano 6/11 1:500, 1:1000

20 PIP03 AP-18 A.H. Lotización Angamos - Conexiones domiciliarias, plano 7/11 1:500, 1:1000

21 PIP03 AP-19 A.H. Lotización Angamos - Conexiones domiciliarias, plano 8/11 1:500, 1:1000

22 PIP03 AP-20 A.H. Costa Azul - Conexiones domiciliarias, plano 9/11 1:500, 1:100023 PIP03 AP-21 A.H. Lotización Angamos - Conexiones domiciliarias, plano 10/11 1:500, 1:1000

24 PIP03 AP-22 A.H. Lotización Angamos - Conexiones domiciliarias, plano11/11 1:500, 1:1000

25 PIP03 AP-23 A.H. Costa Azul - Detalles de Accesorios, plano 1/4 1:500, 1:100026 PIP03 AP-24 A.H. Costa Azul - Detalles de Accesorios, plano 2/4 1:500, 1:100027 PIP03 AP-25 A.H. Lotización Angamos - Detalles de Accesorios, plano 3/4 1:500, 1:100028 PIP03 AP-26 A.H. Lotización Angamos - Detalles de Accesorios, plano 4/4 1:500, 1:100029 PIP03 D-01 AA.HH. Costa Azul, Lotizacion Angamos - Detalles de Agua Potable Indicada

Obras Complementarias Reservorio Lotizacion Angamos

30 PIP03 RP-01 Reservorio Apoyado Proyectado, V = 50m3. Cerco Perimétrico-Estructuras

Indicada

31 PIP03 RP-02 Reservorio Apoyado Proyectado, V = 50m3. Excavaciones Indicada32 PIP03 RP-03 Reservorio Apoyado Proyectado, V = 50m3. Arquitectura-Estructuras Indicada

33 PIP03 RP-04 Reservorio Apoyado Proyectado, V = 50m3. Estructuras Indicada34 PIP03 RP-05 Reservorio Apoyado Proyectado, V = 50m3. Instalación Hidráulica Indicada

35 PIP03 RP-06 Reservorio Apoyado Proyectado, V = 50m3. Instalacion electrica Indicada

Reservorio Costa Azul 36 PIP03 RP-07 Reservorio Apoyado Proyectado, V = 200 m3. Cerco Perimétrico-

EstructurasIndicada

37 PIP03 RP-08 Reservorio Apoyado Proyectado, V = 200 m3. Excavaciones Indicada38 PIP03 RP-09 Reservorio Apoyado Proyectado, V = 200 m3. Arquitectura-Estructuras Indicada

39 PIP03 RP-10 Reservorio Apoyado Proyectado, V = 200 m3. Estructuras Indicada40 PIP03 RP-11 Reservorio Apoyado Proyectado, V = 200 m3. Instalación Hidráulica Indicada

41 PIP03 RP-12 Reservorio Apoyado Proyectado, V = 200 m3. Instalacion electrica Indicada

42 PIP03 RP-13 Detalles Típicos de resevorios, V = 50m3, V = 200m3. Indicada

PIP 03 - VENTANILLA - A.H. COSTA AZUL Y LOTIZACION ANGAMOS

Sección 6. PlanosA continuación se lista los planos del proyecto, incluida en volumen aparte

79



43 PIP03 RP-14 Detalles de Puerta de Cerco, V = 50m3, V = 200m3. Indicada44 PIP03 CRP-01 Cámaras Reductoras de Presión CRP-01 y CRP-02 Arq, Inst. Hidr y

EstIndicada

45 PIP03 CC-01 Camara de Control Arq, Inst. Hidr y Est IndicadaAlcantarillado

46 PIP03 PG-AL-01 Plano General de la red de Alcantarillado, 1/2 1:100047 PIP03 PG-AL-02 Plano General de la red de Alcantarillado, 2/2 1:100048 PIP03 AL-01 A.H. Costa Azul - Redes de Alcantarillado, plano 1/11 1:500, 1:1000049 PIP03 AL-02 A.H. Costa Azul - Redes de Alcantarillado, plano 2/11 1:500, 1:1000050 PIP03 AL-03 A.H. Costa Azul - Redes de Alcantarillado, plano 3/11 1:500, 1:1000051 PIP03 AL-04 A.H. Costa Azul - Redes de Alcantarillado, plano 4/11 1:500, 1:1000052 PIP03 AL-05 A.H. Costa Azul - Redes de Alcantarillado, plano 5/11 1:500, 1:1000053 PIP03 AL-06 A.H. Lotización Angamos Sector I-II - Redes de Alcantarillado, plano

6/111:500, 1:10000

54 PIP03 AL-07 A.H. Lotización Angamos Sector I-II -Redes de Alcantarillado, plano 7/11

1:500, 1:10000

55 PIP03 AL-08 A.H. Lotización Angamos Sector I-II -Redes de Alcantarillado, plano 8/11

1:500, 1:10000

56 PIP03 AL-09 A.H. Lotización Angamos Sector I-II - Redes de Alcantarillado, plano 9/11

1:500, 1:10000

57 PIP03 AL-10 A.H. Lotización Angamos Sector I-II - Redes de Alcantarillado, plano10/11

1:500, 1:10000

58 PIP03 AL-11 A.H. Lotización Angamos Sector I-II - Redes de Alcantarillado, plano 11/11

1:500, 1:10000

59 PIP03 AL-12 A.H. Costa Azul - Conexiones Domiciliarias y flujos, plano 1/11 1:500





64 PIP03 AL-17 A.H. Lotización Angamos Sector I-II - Conexiones Domiciliarias y flujos, plano 6/11

1:500


1:500


1:500


1:500


1:500


1:500

70 PIP03 D-02 Detalles de Alcantarillado Indicada71 PIP03 P-01 A.H. Costa Azul - Perfil Longitudinal, Colector Principal 01, plano 1/35 H=1:500, V=1:50

72 PIP03 P-02 A.H. Costa Azul; A.H. Lotización Angamos Sector I y II - Perfil Longitudinal, Colector Principal 01, plano 2/35

H=1:500, V=1:50

73 PIP03 P-03 A.H. Costa Azul; A.H. Lotización Angamos Sector I y II - Perfil Longitudinal, Colectores Principales del 01al 03, plano 3/35

H=1:500, V=1:50

74 PIP03 P-04 A.H. Costa Azul - Perfil Longitudinal, Colectores Principales del 04 al 05B, plano 4/35

H=1:500, V=1:50

75 PIP03 P-05 A.H. Costa Azul - Perfil Longitudinal, Colectores Principales del 05 al 08, plano 5/35

H=1:500, V=1:50

76 PIP03 P-06 A.H. Costa Azul; A.H. Lotización Angamos Sector I y II - Perfil Longitudinal, Colectores Principales del 09 al 13, plano 6/35

H=1:500, V=1:50

77 PIP03 P-07 A.H. Costa Azul - Perfil Longitudinal, Ramales del 01 al 05, plano 7/35 H=1:500, V=1:50



80 PIP03 P-10 A.H. Costa Azul - Perfil Longitudinal, Ramales del 15 al 19, plano 10/35

H=1:500, V=1:50

81 PIP03 P-11 A.H. Costa Azul -Perfil Longitudinal, Ramales del 20 al 24, plano 11/35 H=1:500, V=1:50


83 PIP03 P-13 A.H. Costa Azul -Perfil Longitudinal, 1Ramales del 30 al 32, plano 13/35

H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50

85 PIP03 P-15 A.H. Costa Azul -Perfil Longitudinal,Ramales del 39 al 45, plano 15/35 H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


80



88 PIP03 P-18 A.H. Costa Azul -Perfil Longitudinal, 18/35, Ramales del 56 al 59B, plano 18/35

H=1:500, V=1:50

89 PIP03 P-19 A.H. Costa Azul; A.H. Lotización Angamos Sector I y II -Perfil Longitudinal, Ramales del 60 al 64, plano 19/35

H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50

91 PIP03 P-21 A.H. Costa Azul; A.H. Lotización Angamos Sector I y II - Perfil Longitudinal, Ramales del 68 al 76, plano 21/35

H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50

106 PIP03 ST-01 A.H. Costa Azul - Secciones Tranversales del 01 al 15, plano 1/7 1:100



109 PIP03 ST-04 A..H. Lotización Angamos - Secciones Tranversales del 01 al 15, plano 4/7

1:100


1:100

111 PIP03 ST-06 A..H. Lotización Angamos -Secciones Tranversales, del 31 al 45, plano 6/7

1:100


1:100

81



ITEM PIP DESCRIPCION EscalaAgua Potable

1 PIP02 PG-AP Planta General de Agua Potable 1:10002 PIP02 AP-01 A.H. El Progreso Ampliación Zona 1 - Redes de Agua Potable, plano

1/31:500, 1:200,

1:100003 PIP02 AP-02 A.H. Santa Ana - Redes de Agua Potable, plano 2/3 1:500, 1:200,

1:100004 PIP02 AP-03 A.H. Vista Alegre - Redes de Agua Potable, plano 3/3 1:500, 1:200,

1:100005 PIP02 AP-04 A.H. El Progreso Ampliación Zona 1 - Conexiones Domiciliarias , plano

1/31:500

6 PIP02 AP-05 A.H. Santa Ana - Conexiones Domiciliarias - Detalle de Accesorios, plano 2/3

1:500

7 PIP02 AP-06 A.H. Vista Alegre - Conexiones Domiciliarias - Detalle de Accesorios, plano 3/3

1:500

8 PIP02 AP-07 Detalles de Accesorios s/e9 PIP02 D-01 A.H. Vista Alegre - Detalles de Agua Potable s/e

Alcantarillado10 PIP02 PG-AL Planta General de Alcantarillado 1:100011 PIP02 AL-01 A.H. El Progreso Ampliación Zona 1 - Redes de Alcantarillado, plano

1/31:500, 1:10000

12 PIP02 AL-02 A.H. Santa Ana - Redes de Alcantarillado, plano 2/3 1:500, 1:1000013 PIP02 AL-03 A.H. Vista Alegre - Redes de Alcantarillado, plano 3/3 1:500, 1:1000014 PIP02 AL-04 A.H. El Progreso Ampliación Zona 1 - Conexiones Domiciliarias y

Flujos, plano 1/31:500

15 PIP02 AL-05 A.H. Santa Ana - Conexiones Domiciliarias y Flujos, plano 2/3 1:50016 PIP02 AL-06 A.H. Vista Alegre - Conexiones Domiciliarias y Flujos, plano 3/3 1:500

17 PIP02 D-02 Detalles de Alcantarillado Indicada18 PIP02 P-01 A.H. El Progreso Ampliación Zona 1 - Perf Longitudinal, Colector

Principal 01 al Colector Principal 04, plano 1/6 H=1:500, V=1:50

19 PIP02 P-02 A.H. El Progreso Ampliación Zona 1 - Perfil Longitudinal, Ramal 01 al Ramal 03plano 2/6

H=1:500, V=1:50

20 PIP02 P-03 A.H. El Progreso Ampliación Zona 1 - Perfil Longitudinal, Ramal 04 al Ramal 09, plano 3/6

H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50

22 PIP02 P-05 A.H. El Progreso Ampliación Zona 1 - Perfil Longitudinal, Ramal 14 al Ramal, plano 5/6

H=1:500, V=1:50


H=1:500, V=1:50

24 PIP02 ST-01 A.H. Amistad Unida - Secciones Tranversales del 1 al 15 1:100

PIP 02 - CARABAYLLO - A.H. SANTA ANA, A.H. VISTA ALEGRE, A.H. EL PROGRESO AMPLIACION COMITÉ I

82




1 PIP01 PG-AP Planta General de Agua Potable 1:10002 PIP01 AP-01 A.H. Sagrada Familia - Redes de Agua Potable, 1/5 1:10003 PIP01 AP-02 A.H. San Martin de Porres - Redes de Agua Potable, 2/5 1:500, 1:200, 4 PIP01 AP-03 A.H. Manuel Gonzales Prada - Redes de Agua Potable, 3/5 1:500, 1:200, 5 PIP01 AP-04 A.H. Santrisima Cruz de Mayo - Redes de Agua Potable, 4/5 1:500, 1:200, 6 PIP01 AP-05 A.H. Amistad Unida - Redes de Agua Potable, 5/5 1:500, 1:200, 7 PIP01 AP-06 A.H. Sagrada Familia - Conexiones Domiciliarias - 1/5 1:500, 1:200, 8 PIP01 AP-07 A.H. San Martin de Porres - Conexiones Domiciliarias - 2/5 1:500, 1:200, 9 PIP01 AP-08 A.H. Manuel Gonzales Prada - Conexiones Domiciliarias - 3/5 1:500, 1:200,

10 PIP01 AP-09 A.H. Santisima Cruz de Mayo - Conexiones Domiciliarias - 4/5 1:500, 1:200, 11 PIP01 AP-10 A.H. Amistad Unida - Conexiones Domiciliarias - 5/5 1:500, 1:200, 12 PIP01 AP-11 Detalles de Accesorios 1:50013 PIP01 D-01 Detalles de Agua Potable 1:500

Obras Complementarias14 PIP01 RP-01 Reservorio Apoyado Proyectado RP-01, 100 m3.Cerco Perimétrico - Indicada15 PIP01 RP-02 Reservorio Apoyado Proyectado RP-01, 100 m3 y Caseta de Valvulas.

Excavaciones.1:75

16 PIP01 RP-03 Reservorio Apoyado Proyectado RP-01, 100 m3 y Caseta de Valvulas. Arquitectura - Estructuras

Indicada

17 PIP01 RP-04 Reservorio Apoyado Proyectado RP-01, 100 m3. Estructuras. Indicada18 PIP01 RP-05 Reservorio Apoyado Proyectado RP-01, 100 m3. Instalaciones Indicada19 PIP01 RP-06 Reservorio Apoyado Proyectado RP-01, 100 m3.Detalles Tipicos Indicada20 PIP01 RP-07 Reservorio Apoyado Proyectado RP-01, 100 m3. Detalles puerta de Indicada21 PIP01 RP-08 Reservorio Apoyado Proyectado RP-01, 100 m3. Instalación Eléctrica Indicada22 PIP01 CBP-01 Caseta de Bombeo Proyectado, Arquitectura y Estructuras Indicada23 PIP01 CBP-02 Caseta de Bombeo Proyectado, Instalaciones Hidráulicas Indicada24 PIP01 CBP-03 Caseta de Bombeo Proyectado, Instalaciones Eléctricas. Indicada25 PIP01 EI-01 Enlace de Comunicación - Diagrama de Instrumentación. Indicada26 PIP01 CVAP-01 Cámaras de Válvula de Aire, Arquitectura, Hidráulica y Estructuras Indicada27 PIP01 CRP-01 Cámaras Reductoras de Presión CRP-01,CRP-02,CRP-03 y CRP-04 Indicada

Alcantarillado28 PIP01 PG-AL Planta General de Alcantarillado 1:100029 PIP01 AL-01 A.H. Sagrada Familia - Redes de Alcantarillado, 1/5 1:500, 1:1000030 PIP01 AL-02 A.H. San Martin de Porres - Redes de Alcantarillado, 2/5 1:500, 1:1000031 PIP01 AL-03 A.H. Manuel Gonzales Prada - Redes de Alcantarillado, 3/5 1:500, 1:1000032 PIP01 AL-04 A.H. Santisima Cruz de Mayo - Redes de Alcantarillado, 4/5 1:500, 1:1000033 PIP01 AL-05 A.H. Amistad Unida - Redes de Alcantarillado, 5/5 1:500, 1:1000034 PIP01 AL-06 A.H. Sagrada Familia - Conexiones Domiciliarias y flujos, 1/5 1:50035 PIP01 AL-07 A.H. San Martin de Porres - Conexiones Domiciliarias y flujos, 2/5 1:500

36 PIP01 AL-08 A.H. Manuel Gonzales Prada - Conexiones Domiciliarias y flujos, 3/5 1:500

37 PIP01 AL-09 A.H. Santisima Cruz de Mayo - Conexiones Domiciliarias y flujos, 4/5 1:500

38 PIP01 AL-10 A.H. Amistad Unida -Conexiones Domiciliarias y flujos, 5/5 1:50039 PIP01 D-02 Detalles de Alcantarillado Indicada40 PIP01 P-01 A.H. Sagrada Familia - Perfil Longitudinal, Colector Principal 01 y 03,

plano 1/10H=1:500, V=1:50

41 PIP01 P-02 A.H. Sagrada Familia - Perfil Longitudinal, Colector Principal 04, plano 2/10

H=1:500, V=1:50

42 PIP01 P-03 A.H. Sagrada Familia - Perfil Longitudinal, Colector Principal 04 y 05, plano 3/10

H=1:500, V=1:50

43 PIP01 P-04 A.H. Sagrada Familia - Perfil Longitudinal, Colector Principal 07, H=1:500, V=1:5044 PIP01 P-05 A.H. Sagrada Familia - Perfil Longitudinal, Ramal 02 al 05, plano 5/10 H=1:500, V=1:50

45 PIP01 P-06 A.H. Sagrada Familia - Perfil Longitudinal, Ramal 06 al 11, plano 6/10 H=1:500, V=1:50

46 PIP01 P-07 A.H. Sagrada Familia - Perfil Longitudinal Ramal 12 al 19, plano 7/10 H=1:500, V=1:50

47 PIP01 P-08 A.H. Sagrada Familia - Perfil Longitudinal, Ramal 20 al 27, plano 8/10 H=1:500, V=1:50

48 PIP01 P-09 A.H. Sagrada Familia - Perfil Longitudinal Ramal 28 al 32, 9/10 H=1:500, V=1:50

49 PIP01 P-10 A.H. Sagrada Familia - Perfil Longitudinal Ramal 33 al 39, plano 10/10 H=1:500, V=1:5050 PIP01 ST-01 AA.HH. Amistad Unida - Manuel Gonzales Prada -Secciones

Tranversales del 01 al 15, plano 1/41:100

51 PIP01 ST-02 AA.HH. Amistad Unida - Manuel Gonzales Prada - Secciones Tranversales del 30 al 44, plano 2/4

1:100

52 PIP01 ST-03 AA.HH. Amistad Unida - Manuel Gonzales Prada -Secciones Tranversales del 15 al 29, plano 3/4

1:100

53 PIP01 ST-04 A.H. San Martin de Porres - Secciones Tranversales del 44 al 50, plano 4/4

1:100

PIP 01 - COMAS - A.H. AMISTAD,S.C.DE MAYO,M.G.P.,S.M.P. Y S.FAM.

83




1 PIP02 PG-AP Planta General de Agua Potable 1:5002 PIP02 AP-01 A.H. Villa de Jesús - Redes de Agua Potable 1:500, 1:10003 PIP02 AP-02 A.H. Villa de Jesús - Conexiones Domiciliarias 1:500, 1:10004 PIP02 AP-03 A.H. Villa de Jesús - Detalle de Accesorios 1:500, 1:10005 PIP02 D-01 A.H. Villa de Jesús - Detalles de Agua Potable Indicada

Obras Complementarias 6 PIP02 CP-01 A.H. Villa de Jesús - Cisterna Proyectada 10 m3, ubicación y

arquitectura.Indicada

7 PIP02 CP-02 A.H. Villa de Jesús - Cisterna Proyectada 10 m3, estructuras. Indicada8 PIP02 CP-03 A.H. Villa de Jesús - Cisterna Proyectada 10 m3, instalaciones

hidráulicasIndicada

9 PIP02 CP-04 A.H. Villa de Jesús - Cisterna Proyectada 10 m3, instalaciones eléctricas.

Indicada

10 PIP02 CP-05 A.H. Villa de Jesús - Enlace de Comunicación - Sistema Eléctrico Indicada

11 PIP02 RP-01 A.H. Villa de Jesús - Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3. cerco Perimétrico - Excavaciones.

Indicada

12 PIP02 RP-02 A.H. Villa de Jesús - Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3. Arquitectura.

Indicada

13 PIP02 RP-03 A.H. Villa de Jesús - Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3. Estructuras.

Indicada

14 PIP02 RP-04 A.H. Villa de Jesús - Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3. Instalaciones Hidráulicas.

Indicada

15 PIP02 RP-05 A.H. Villa de Jesús - Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3. Instalaciones Eléctricas.

Indicada

16 PIP02 RP-06 A.H. Villa de Jesús - Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3.Detalles. Indicada

17 PIP02 RP-07 A.H. Villa de Jesús - Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3.Cerco Perimétrico - Estructuras

Indicada

18 PIP02 RP-08 A.H. Villa de Jesús - Reservorio Proyectado RP-01, 10 m3. Detalles puerta de cerco.

Indicada

19 PIP02 CVAP-01 A.H. Villa de Jesús - Cámara de Válvula de aire y purga: Arq, Inst. Hidráulica

Indicada

20 PIP02 CVAP-02 A.H. Villa de Jesús - Cámara de Válvula de aire y purga: Estructuras Indicada

Alcantarillado21 PIP02 PG-AL Planta General de Alcantarillado 1:500

22 PIP02 AL-01 A.H. Villa de Jesús - Redes de Alcantarillado 1:500, 1:1000023 PIP02 AL-02 A.H. Villa de Jesús - Conexiones Domiciliarias y flujos 1:50024 PIP02 D-02 A.H. Villa de Jesús - Detalles de Alcantarillado Indicada25 PIP02 P-01 A.H. Villa de Jesús - Perfiles Longitudinales Colectores Principales 01 -

02, plano 1/4H=1:500, V=1:50

26 PIP02 P-02 A.H. Villa de Jesús - Perfiles Longitudinales, Colector Principal 03-Ramales 01 - 02, plano 2/4,

H=1:500, V=1:50

27 PIP02 P-03 A.H. Villa de Jesús - Perfiles Longitudinales Ramales del 04 al 09, plano 3/4

H=1:500, V=1:50

28 PIP02 P-04 A.H. Villa de Jesús - Perfiles Longitudinales Ramales del 10 al 15, plano 4/4,

H=1:500, V=1:50

29 PIP02 ST-01 A.H. Villa de Jesús - Secciones Tranversales del 01 al 06 1:100

PIP 02 - COMAS -A.H. VILLA DE JESUS

84




1 PIP03 PG-AP Planta General de Agua Potable 1:5002 PIP03 AP-01 Redes de Agua Potable 1:500, 1:10003 PIP03 AP-02 Conexiones Domiciliarias y Detalle de Accesorios 1:500, 1:10004 PIP03 D-01 Detalles de Agua Potable Indicada

Obras Complementarias 5 PIP03 CP-01 Cisterna Proyectada 10 m3. Arquitectura y Ubicación Indicada6 PIP03 CP-02 Cisterna Proyectada 10 m3. Estructura Indicada7 PIP03 CP-03 Cisterna Proyectada 10 m3. Instalaciones Hidraulicas Indicada8 PIP03 CP-04 (H-1) Cisterna 10 m3, Instalaciones Eléctricas Indicada8 PIP03 CP-04 (H-2) Reservorio RP-01 V=15 m3, Instalaciones Eléctricas Indicada9 PIP03 CP-05 Enlace de Comunicación, Sistema Eléctrico Indicada

10 PIP03 RP-01 Reservorio Apoyado Proyectado RP-01, V=15 m3, Cerco Perimétrico y Indicada11 PIP03 RP-02 Reservorio RP-01, V=15 m3. Arquitectura Indicada12 PIP03 RP-03 Reservorio Proyectado RP-01, V=15 m3. Estructuras Indicada13 PIP03 RP-04 Reservorio Proyectado RP-01, V=15 m3. Instalaciones Hidráulicas Indicada14 PIP03 RP-05 Reservorio Proyectadao RP-01, V=15 m3. Detalles Indicada15 PIP03 RP-06 Reservorio Apoyado Proyectado RP-01, V=15 m3. Cerco Perimetrico - Indicada16 PIP03 RP-07 Reservorio Proyectado RP-01, V=15 m3. Detalles Puerta de Cerco Indicada17 PIP03 CVAP-01 Cámara de Válvula de aire y Purga - Arq, Inst. Hidráulica Indicada18 PIP03 CVAP-02 Cámara de Válvula de aire y Purga - Estructuras Indicada

Alcantarillado 1:100019 PIP03 PG-AL Planta General de Alcantarillado 1:50020 PIP03 AL-01 Redes de Alcantarillado, plano 1/1 1:500, 1:1000021 PIP03 AL-02 Conexiones Domiciliarias y flujos, plano 1/1 1:50022 PIP03 D-02 Detalles de Alcantarillado Indicada23 PIP03 P-01 Perfil Longitudinal, Colectores Principales 01 - 02, Ramal 01, plano

1/3H=1:500, V=1:50

24 PIP03 P-02 Perfil Longitudinal, Ramales del 02 al 08, plano 2/3 H=1:500, V=1:5025 PIP03 P-03 Perfil Longitudinal, Ramales del 09 al 13 plano 3/3 H=1:500, V=1:5026 PIP03 ST-01 Secciones Tranversales del 01 al 1, plano 1/1 1:100

PIP 03- COMAS A.H. LAS PRIMAVERAS - V ZONA COLLIQUE

85




1 PIP05 PG-AP Planta General de Agua Potable 1:10002 PIP05 AP-01 A.H. Cristo Rey - Redes de Agua Potable; plano 1/2 1:500, 1:10003 PIP05 AP-02 A.H. Pasaje los Claveles - Redes de Agua Potable; plano 2/2 1:500, 1:10004 PIP05 AP-03 A.H. Cristo Rey - Conexiones Domiciliarias; plano 1/2 1:500, 1:10005 PIP05 AP-04 A.H. Pasaje los Claveles - Conexiones Domiciliarias; plano 2/2 1:500, 1:10006 PIP05 AP-05 AA.HH. Pasaje los Claveles; Cristo Rey - Detalle de Accesorios s/e7 PIP05 D-01 AA.HH. Pasaje los Claveles; Cristo Rey - Detalles de Agua Potable Indicada

Obras Complementarias 8 PIP05 CP-01 A.H. Cristo Rey - Cisterna Proyectada 5 m3, Ubicación y Arquitectura. Indicada

9 PIP05 CP-02 A.H. Cristo Rey - Cisterna Proyectada 5 m3, Estructuras. Indicada10 PIP05 CP-03 A.H. Cristo Rey - Cisterna Proyectada 5 m3, Instalaciones Hidráulicas Indicada

11 PIP05 CP-04 A.H. Cristo Rey - Cisterna Proyectyada 5 m3, Instalaciones Eléctricas. Indicada

12 PIP05 CP-05 AA.HH. Pasaje los Claveles; Cristo Rey - Enlace de Comunicación - Indicada13 PIP05 RP-01 Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3. Cerco Perimétrico;

ExcavacionesIndicada

14 PIP05 RP-02 A.H. Cristo Rey - Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3. Arquitectura.

Indicada

15 PIP05 RP-03 A.H. Cristo Rey - Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3. Estructuras.

Indicada

16 PIP05 RP-04 A.H. Cristo Rey - Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3. Indicada17 PIP05 RP-05 A.H. Cristo Rey - Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3. Indicada18 PIP05 RP-06 A.H. Cristo Rey - Reservorio Proyectado RP-01, V= 10 m3.Detalles. Indicada

19 PIP05 RP-07 Reservorio Proyectado RP-01, 10 m3.Cerco perimétrico - Estructuras Indicada

20 PIP05 RP-08 A.H. Cristo Rey - Reservorio Proyectado RP-01, 10 m3. Detalles IndicadaAlcantarillado

21 PIP05 PG-AL Planta General de Alcantarillado 1:100022 PIP05 AL-01 A.H. Cristo Rey - Redes de Alcantarillado, plano 1/2 1:500, 1:1000023 PIP05 AL-02 A.H. Pasaje los Claveles - Redes de Alcantarillado, plano 2/2 1:500, 1:1000024 PIP05 AL-03 A.H. Cristo Rey - Conexiones Domiciliarias y Flujos, plano 1/2 1:50025 PIP05 AL-04 A.H. Pasaje los Claveles - Conexiones Domiciliarias y Flujos, plano 2/2 1:500

26 PIP05 D-02 AA.HH. Pasaje los Claveles y Cristo Rey - Detalles de Alcantarillado Indicada

27 PIP05 P-01 A.H. Cristo Rey - Perfil Longitudinal, Colectores Principales del 01 al 06-Ramal 01, plano 1/4

H=1:500, V=1:50

28 PIP05 P-02 A.H. Cristo Rey - Perfil Longitudinal, Ramales del 02 al 07, plano 2/4 H=1:500, V=1:50

29 PIP05 P-03 A.H. Cristo Rey - Perfiles Longitudinales, Ramales del 09 al 11, plano 3/4

H=1:500, V=1:50

30 PIP05 P-04 A.H. Pasaje los Claveles - Perfiles Longitudinales, Ramales del 01 al H=1:500, V=1:5031 PIP05 ST-01 AA.HH. Pasaje los Claveles; Cristo Rey - Secciones Tranversales del

01 al 10, plano 1/11:100

PIP 05- COMAS A.H. CRISTO REY Y PASAJE LOS CLAVELES

86




1 PIP06 PG Planta General de Agua Potable 1:10002 PIP06 AP-01 A.H. Virgen de Guadalupe - Redes de Agua Potable, plano 1/3 1:500, 1:1000

3 PIP06 AP-02 A.H. Santiago Apóstol - Redes de Agua Potable, plano 2/3 1:500, 1:10004 PIP06 AP-03 A.H. Santiago Apóstol - Redes de Agua Potable, plano 3/3 1:500, 1:10005 PIP06 AP-04 A.H. Virgen de Guadalupe - Conexiones Domiciliarias, plano 1/3 1:500, 1:1000

6 PIP06 AP-05 A.H. Santiago Apóstol - Conexiones Domiciliarias, plano 2/3 1:500, 1:10007 PIP06 AP-06 A.H. Santiago Apóstol - Conexiones Domiciliarias, plano 3/3 1:500, 1:10008 PIP06 AP-07 AA.HH. Virgen de Guadalupe, Santiago Apóstol - Detalles de

Accesorioss/e

9 PIP06 D-01 Detalles de Agua Potable IndicadaObras Complementarias

10 PIP06 CR-01 A.H. Virgen de Guadalupe; Santiago Apóstol - Cisterna Proyectada 5 m3, Ubicación y Arquitectura.

Indicada

11 PIP06 CR-02 A.H. Virgen de Guadalupe; Santiago Apóstol - Cisterna Proyectada 5 m3, Estructuras.

Indicada

12 PIP06 CR-03 A.H. Virgen de Guadalupe; Santiago Apóstol - Cisterna 5 m3, Instalaciones Hidráulicas

Indicada

13 PIP06 CR-04 (H-1) Virgen de Guadalupe - Cisterna 5 m3, Instalaciones Eléctricas. Indicada

13 PIP06 CR-04 (H-2) Santiago Apostol - Cisterna 5 m3, Instalaciones Eléctricas. Indicada14 PIP06 CR-05 (H-1) A.H. Virgen de Guadalupe, Enlace de Comunicación Indicada14 PIP06 CR-05 (H-2) A.H. Santiago Apóstol, Enlace de Comunicación Indicada15 PIP06 RP-01 A.H. Virgen de Guadalupe; Reservorio Proyectado RP-01, V= 5m3.

Cerco Perimétrico - ExcavacionesIndicada

16 PIP06 RP-02 A.H. Virgen de Guadalupe - Reservorio RP-01, V= 5m3. Cerco Perimétrico - Estructuras

Indicada

17 PIP06 RP-03 A.H. Santiago Apóstol - Reservorio RP-02, V=5 m3. Cerco Perimétrico - Excavaciones

Indicada

18 PIP06 RP-04 A.H. Santiago Apóstol - Reservorio Apoyado Proyectado RP-01, V= 5 m3.Cerco perimétrico - Extructuras

Indicada

19 PIP06 RP-05 A.H. Virgen de Guadalupe; A.H. Santiago Apóstol - Reservorio Proyectado RP-01 y RP-02, V=5 m3. Arquitectura.

Indicada

20 PIP06 RP-06 (H-1) A.H. Virgen de Guadalupe; A.H. Santiago Apóstol - Reservorio RP-01 y RP-02, 10 m3. Caseta de Valvulas - Estructuras.

Indicada

20 PIP06 RP-06 (H-2) A.H. Virgen de Guadalupe; A.H. Santiago Apóstol - Reservorio RP-01 y RP-02, 10 m3. Caseta de Valvulas - Estructuras.

Indicada

21 PIP06 RP-07 A.H. Virgen de Guadalupe; A.H. Santiago Apóstol - Reservorio Proyectado RP-01 y RP-02, V= 5m3 m3. Instalaciones Hidráulicas.

Indicada

22 PIP06 RP-08 (H-1) Virgen de Guadalupe - Reservorio RP-01, 5m3. Instalaciones Eléctricas.

Indicada

22 PIP06 RP-08 (H-2) Santiago Apóstol - Reservorio RP-01, V= 5m3. Instalaciones Eléctricas.

Indicada

23 PIP06 RP-09 A.H. Virgen de Guadalupe; A.H. Santiago Apóstol - Reservorio Proyectado RP-01 y RP-02, V= 5 m3. Detalles.

Indicada

24 PIP06 RP-10 A.H. Virgen de Guadalupe; A.H. Santiago Apóstol - Reservorio Proyectado RP-01 y RP-02, V= 5m3. Detalles puerta de cerco.

Indicada

25 PIP06 CVAP-01 Cámara de Válvula de Purga: Arq, Inst. Hidráulica y Estruct. IndicadaAlcantarillado

26 PIP06 PG Planta General de Alcantarillado 1:100027 PIP06 AL-01 A.H. Virgen de Guadalupe - Redes de Alcantarillado, plano 1/3 1:500, 1:10000

28 PIP06 AL-02 A.H. Santiago Apóstol - Redes de Alcantarillado, plano 2/3 1:500, 1:1000029 PIP06 AL-03 A.H. Santiago Apóstol - Redes de Alcantarillado, plano 3/3 1:500, 1:1000030 PIP06 AL-04 A.H. Virgen de Guadalupe - Conexiones Domiciliarias y Flujos, plano

1/31:500

31 PIP06 AL-05 A.H. Santiago Apóstol - Conexiones Domiciliarias y Flujos, plano 2/3 1:500

32 PIP06 AL-06 Conexiones Domiciliarias y flujos, 3/3 1:50033 PIP06 D-02 Detalles de Alcantarillado Indicada34 PIP06 P-01 A.H. Virgen de Guadalupe - Perfil Longitudinal, Ramales del 01 al 03,

plano 1/6H=1:500, V=1:50

35 PIP06 P-02 A.H. Virgen de Guadalupe - Perfil Longitudinal, Ramales del 04 al 10, plano 2/6

H=1:500, V=1:50

36 PIP06 P-03 A.H. Virgen de Guadalupe - Perfil Longitudinal, Colector Principal 01 - Ramal 02A, plano 3/6

H=1:500, V=1:50

37 PIP06 P-04 A.H. Santiago Apóstol - Perfil Longitudinal, Colector Principal 01al 03, plano 4/6

H=1:500, V=1:50

38 PIP06 P-05 A.H. Santiago Apóstol - Perfil Longitudinal, Ramales del 01 al 05, plano 5/6

H=1:500, V=1:50

39 PIP06 P-06 A.H. Santiago Apóstol - Perfil Longitudinal, Ramales del 06 al 11, plano 6/6

H=1:500, V=1:50

40 PIP06 ST-01 Secciones Tranversales del 01 al 15 1:100

PIP 06- COMAS -A.H. VIRGEN DE GUADALUPE Y SANTIAGO APOSTOL

87


Sección 7

Lista de Cantidades


Lista Patrón

Item Descripción Und. Metrado01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES01.001 Campamento provisional para la obra und01.002 Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 2,40 m und01.003 Movilización y desmovilización de equipo und01.004 Trazo y replanteo de las obras km01.005 Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigacion de Impactos Ambientales glb02 REDES DE ALCANTARILLADO02.001 RED PRINCIPAL02.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.001.001.001 Suministro de Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo m02.001.001.002 Suministro de Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 150 inc. anillo m02.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.001.002.001 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,01m a 1,25m prof m02.001.002.002 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,26m a 1,50m prof m02.001.002.003 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,51m a 1,75m prof m02.001.002.004 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,76 m a 2,00 m prof m02.001.002.005 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semiroco DN 150 de 2,01m a 2,50m prof m02.001.002.006 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,01m a 1,25 m prof m02.001.002.007 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,26m a 1,50m prof m02.001.002.008 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,51m a 1,75m prof m02.001.002.009 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,76m a 2,00m prof m02.001.002.010 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 2,01m a 2,50m m02.001.002.011 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 t-rocoso DN 150 de 3,01m a 3,50m m02.001.002.012 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 3,51m a 4,00m prof m02.001.002.013 Empalmes de tuberías DN 100 a 150 buzón existente en servicio und02.001.002.014 Empalme entre ramal condominial y red principal de alcantarillado existente con elemento de empotramiento PVC DN 100 a 20und02.001.002.015 Empalme entre ramal condominial y red principal de alcantarillado proyectada con elemento de empotramiento PVC DN 100 a und02.001.003 BUZONES02.001.003.001 Buzonete en terreno semirocoso a pulso hasta 1,00 m profundidad C-PII und02.001.003.002 Buzonete en terreno rocoso a pulso hasta 1,00 m profund. (sin empleo explosivo) C-PII und02.001.003.003 Buzonete en terreno rocoso a pulso hasta 1,00 m profund. (sin explosivo) C-PV und02.001.003.004 Buzón I t.semiroca a pulso 1,01 a 1,25 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und02.001.003.005 Buzón I t.semiroca a pulso 1,26 a 1,50 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und02.001.003.006 Buzón I t.semiroca a pulso 1,51 a 1,75 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und02.001.003.007 Buzón I t.semiroca a pulso 1,76 a 2,00 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und02.001.003.008 Buzón I t.semiroca a pulso 2,01 a 2,50 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und02.001.003.009 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,01 a 1,25 m prof(encofrado interior) C-PII und02.001.003.010 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,26 a 1,50 m prof(encofrado interior) C-PII und02.001.003.011 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,51 a 1,75 m prof(encofrado interior) C-PII und02.001.003.012 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,76 a 2,00 m prof(encofrado interior) C-PII und02.001.003.013 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 2,01 a 2,50 m prof(encofrado interior) C-PII und02.001.003.014 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 2,51 a 3,00 m prof(encofrado interior) C-PII und02.001.003.015 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 3,01 a 3,50 m prof(encofrado interior) C-PII und02.001.003.016 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 3,51 a 4,00 m prof(encofrado interior) C-PII und02.001.003.017 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 4,01 a 5,00 m prof(encofrado interior) C-PII und02.001.003.018 Buzón I t.semiroca a pulso 1,01 a 1,25 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und02.001.003.019 Buzón I t.semiroca a pulso 1,26 a 1,50 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und02.001.003.020 Buzón I t.semiroca a pulso 1,51 a 1,75 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und02.001.003.021 Buzón I t.semiroca a pulso 1,76 a 2,00 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und02.001.003.022 Buzón I t.semiroca a pulso 2,01 a 2,50 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und02.001.003.023 Buzón I t.semiroca a pulso 2,51 a 3,00 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und02.001.003.024 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,01 a 1,25 m prof. (encofrado interior) C-PV und02.001.003.025 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,26 a 1,50 m prof. (encofrado interior) C-PV und02.001.003.026 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,76 a 2,00 m prof. (encofrado interior) C-PV und02.001.003.027 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 2,01 a 2,50 m prof. (encofrado interior) C-PV und02.001.003.028 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 3,51 a 4,00 m prof. (encofrado interior) C-PV und02.001.003.029 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 4,01 a 5,00 m prof. (encofrado interior) C-PV und02.002 RAMAL CONDOMINIAL02.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.002.001.001 Suministro de Tuberia p/alcantarillado PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo m02.002.001.002 Suministro de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 inc. anillo m02.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.002.002.001 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarill PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-normal de 0.30m a 0.49m prof m02.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarill PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 0.50m a 0.90m prof m02.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semiroca de 0,91m a 1,20m prof m02.002.002.004 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 1,21m - 2,00m prof m02.002.002.005 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0.30m a 0.49m prof m02.002.002.006 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,50m a 0.90m prof m02.002.002.007 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,91m a 1,20m prof m02.002.002.008 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 1,21m - 2,00m m02.002.002.009 Instalacion de tuberia p/alcantarilla PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-semiroca de 0,91m a 1,20m prof m02.002.002.010 Instalacion de tuberia p/alcantarilla PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-semiroca de 1,21m a 2,00m prof m02.002.002.011 Instalacion de tuberia p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-rocoso de 0,91m a 1,20m prof m02.002.002.012 Instalacion de tuberia p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-rocoso de 1,21m - 2,00m m02.002.003 MONTANTES02.002.003.001 Montante PVC DN 100 mm (h = 2.01 a 3.00 m) CP-II und02.002.003.002 Montante PVC DN 100 mm (h = 3.01 a 4.00 m) C-PII und02.002.003.003 Montante PVC DN 100 mm (h = 1.01 a 2.00 m) CP-V und02.002.003.004 Montante PVC DN 100 mm (h = 2.01 a 3.00 m) CP-V und02.002.003.005 Montante PVC DN 100 mm (h = 3.01 a 4.00 m) CP-V und02.002.003.006 Montante PVC DN 100 mm (h = 4.01 a 5.00 m) CP-V und02.002.004 CAJA CONDOMINIAL02.002.004.001 Suministro e instalacion de caja condominial t-semirocoso (CP-II) und02.002.004.002 Suministro e instalacion de caja condominial t-rocoso (CP-II) und02.002.004.003 Suministro e instalacion de caja condominial t-semirocoso (CP-V) und02.002.004.004 Suministro e instalacion de caja condominial t-rocoso (CP-V) und02.002.005 VARIOS02.002.005.001 Rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" m2

Patrón de Lista de Cantidades

88


Lista Patrón

02.002.005.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m202.002.005.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m202.002.005.004 Rotura, ED y reposicion de pirca de piedra con concreto m202.002.005.005 Rotura, ED y reposicion de pavimento empedrado m202.002.005.006 Rotura, ED y reposicion de muro de concreto m202.002.005.007 Concreto f'c=140 kg/cm2 para protección de tuberia en cruce de pirca (CP-II) m02.002.005.008 Concreto f'c=175kg/cm2 para proteccion de tuberia en cruce de via (CP-II) m02.002.005.009 Sellado de letrina und02.002.005.010 Demolición y eliminación de desmonte de buzón en mal estado hasta 1,25m prof. und02.002.005.011 Corte y eliminacion de tuberia existente PVC m02.002.005.012 Relleno compactado en terreno semiroca con maquinaria m302.002.005.013 Excavaciones-cortes en terreno semiroca con tractor m302.003 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE02.003.001 Conexion domiciliaria de desague condominial t-semirocoso (CP-II) und02.003.002 Conexion domiciliaria de desague condominial t-rocoso (CP-II) und02.003.003 Conexion domiciliaria de desague condominial duplex t-rocoso (CP-II) und02.003.004 Conexion domiciliaria de desague condominial t-semirocoso (CP-V) und02.003.005 Conexion domiciliaria de desague condominial t-rocoso (CP-V) und02.003.006 Conexion domiciliaria de desague condominial duplex t-rocoso (CP-V) und02.003.007 Conexion domiciliaria de desague convencional t-semirocoso und02.003.008 Conexion domiciliaria de desague convencional t-rocoso und03 REDES DE AGUA POTABLE03.001 RED PRINCIPAL03.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.001.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 80 inc. anillo m03.001.001.002 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 15 DN 80 inc. anillo m03.001.001.003 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 100 inc. anillo m03.001.001.004 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 15 DN 50 inc. anillo m03.001.001.005 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable de hierro ductil K7 DN 80 inc. anillo m03.001.001.006 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable de hierro ductil K7 DN 100 inc. anillo m03.001.001.007 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable de hierro ductil K7 DN 150 inc. anillo m03.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.001.002.001 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-semirocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m03.001.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m03.001.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-semirocoso DN 50 - 65 de 1,01m a 1,25m prof. m03.001.002.004 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 50 - 65 de 1,01m a 1,25m prof m03.001.002.005 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-semirocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof. m03.001.002.006 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof. m03.001.002.007 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-semirocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof. m03.001.002.008 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-rocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof. m03.001.002.009 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-semirocoso DN 150 de 1,01m a 1,25m prof. m03.001.002.010 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-rocoso DN 150 de 1,01m a 1,25m prof. m03.001.002.011 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-semirocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m03.001.002.012 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m03.001.003 VALVULAS Y EMPALMES03.001.003.001 Suministro e instalacion de valvulas cpta. CC ho. ductil cierre elast. vastago acero inox. DN 80 und03.001.003.002 Suministro e instalacion de valvula reductora de presion DN 80 und03.001.003.003 Suministro e instalacion de valvula de aire automatica roscada esferea de acero inoxidable DN 40/80 und03.001.003.004 Suministro e instalacion de valvula de purga DN 50/80 und03.001.003.005 Empalme de agua potable de tuberia nueva a red existente und03.001.003.006 Suministro e Instalación de válvula de control DN 150 und03.002 RAMAL CONDOMINIAL03.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.002.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC SP PN 10 DN 50 inc. anillo m03.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.002.002.001 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 50 t-normal de 0,30m a 0,50m prof m03.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-semirocoso de 0,30m a 0,50m prof. m03.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-rocoso de 0,30m a 0,50m prof. m03.002.003 VALVULAS Y GRIFOS CONTRAINCENDIO03.002.003.001 Suministro e instalacion de valvula compuerta de bronce roscada DN 50 und03.002.003.002 Suministro e instalacion de Grifo contraincendio ho. ductil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.2001 und03.002.003.003 Insercion de Grifo contraincendio ho. ductil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.2001 und03.002.003.004 Suministro e instalacion de valvula reductora de presion DN 50 und03.002.004 VARIOS03.002.004.001 Rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" m203.002.004.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m203.002.004.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m203.002.004.004 Rotura, ED y reposicion de pirca de piedra con concreto m203.002.004.005 Rotura, ED y reposicion de pavimento empedrado m203.002.004.006 Concreto f'c=140 kg/cm2 para protección de tuberia en cruce de pirca (CP-II) m03.002.004.007 Concreto f'c=175kg/cm2 para proteccion de tuberia en cruce de via (CP-II) m03.003 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA03.003.001 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-semirocoso und03.003.002 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-rocoso und03.003.003 Conexion domiciliaria de agua potable convencional DN 15 t-semirocoso und04 OBRAS COMPLEMENTARIAS04.001 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 50m3 (PIP03 Ventanilla) glb04.002 Obras Civiles del reservorio RP-02 de 200m3 (PIP03 Ventanilla) glb04.003 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 100m3 (PIP01 Comas) glb04.004 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 10m3 (PIP02 Comas) glb04.005 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 15m3 (PIP03 Comas) glb04.006 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 10m3 (PIP05 Comas) glb04.007 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 5m3 (PIP06 Comas) glb04.008 Obras Civiles del reservorio RP-02 de 5m3 (PIP06 Comas) glb04.009 Obras Civiles de la cisterna CP-01 V=10m3 (PIP02 Comas) glb04.010 Obras Civiles de la cisterna CP-01 V=10m3 (PIP03 Comas) glb04.011 Obras Civiles de la cisterna CP-01 V=5m3 (PIP05 Comas) glb04.012 Obras Civiles de la cisterna CP-01 V=5m3 (PIP06 Comas) glb04.013 Obras Civiles de la cisterna CP-02 V=5m3 (PIP06 Comas) glb04.014 Obras Civiles de la caseta de válvulas del reservorio RP-01 de 50m3 (PIP03 Ventanilla) glb04.015 Obras Civiles de la caseta de válvulas del reservorio RP-02 de 200m3 (PIP03 Ventanilla) glb04.016 Obras Civiles de la caseta de válvulas del reservorio RP-01 de 100m3 (PIP01 Comas) glb04.017 Obras civiles de caseta de bombeo del reservorio RE-C2 de 1500m3 (PIP01 Comas) glb04.018 Cerco perimetrico del reservorio RP-01 de 50 m3 (PIP03 Ventanilla) glb

89


Lista Patrón

04.019 Cerco perimetrico del reservorio RP-02 de 200 m3 (PIP03 Ventanilla) glb04.020 Cerco Perimetrico del reservorio RP-01 de 100 m3 (PIP01 Comas) glb04.021 Cerco Perimetrico del reservorio RP-01 de 10 m3 (PIP02 Comas) glb04.022 Cerco Perimetrico del reservorio RP-01 de 15 m3 (PIP03 Comas) glb04.023 Cerco Perimetrico del reservorio RP-01 de 10 m3 (PIP05 Comas) glb04.024 Cerco Perimetrico del reservorio RP-01 de 5 m3 (PIP06 Comas) glb04.025 Cerco Perimetrico del reservorio RP-02 de 5 m3 (PIP06 Comas) glb04.026 Equipamiento hidraulico y electrico para reservorio RP-01 de 50m3 (PIP03 Ventanilla) glb04.027 Equipamiento hidraulico y electrico para reservorio RP-02 de 200m3 (PIP03 Ventanilla) glb04.028 Equipamiento hidráulico y eléctrico para reservorio RP-01 de 100m3 (PIP01 Comas) glb04.029 Equipamiento hidraúlico y eléctrico para reservorio RE-C2 de 1500m3 (PIP01 Comas) glb04.030 Equipamiento hidraulico y eléctrico del reservorio RP-01 de 10m3 (PIP02 Comas) glb04.031 Equipamiento Hidraulico y electrico para reservorio de 15m3 (PIP03 Comas) glb04.032 Equipamiento Hidraulico y electrico para reservorio RP-01 de 10 m3 (PIP05 Comas) glb04.033 Equipamiento Hidraulico y electrico para reservorio RP-01 de 5 m3 (PIP06 Comas) glb04.034 Equipamiento Hidraulico y electrico para reservorio RP-02 de 5m3 (PIP06 Comas) glb04.035 Equipamiento hidraulico y eléctrico de la cisterna CP-01 V=10m3 (PIP02 Comas) glb04.036 Equipamiento hidraulico y eléctrico de la cisterna CP-01 V=10m3 (PIP03 Comas) glb04.037 Equipamiento hidraulico y eléctrico de la cisterna CP-01 V=5m3 (PIP05 Comas) glb04.038 Equipamiento hidraulico y eléctrico de la cisterna CP-01 V=5m3 (PIP06 Comas) glb04.039 Equipamiento hidraulico y eléctrico de la cisterna CP-02 V=5m3 (PIP06 Comas) glb05 PARTIDAS POR CONTINGENCIAS05.001 Extra por excavacion a maquina en terreno normal m305.002 Extra por excavacion a pulso en terreno normal m305.003 Extra por excavacion a maquina en terreno semirocoso m305.004 Extra por excavacion a pulso en terreno semirocoso m305.005 Extra por excavacion sin explosivos en terreno rocoso m305.006 Extra por excavacion en terreno deleznable m305.007 Extra por relleno con material de prestamo m305.008 Extra por relleno con material propio m305.009 Extra por material granular en reemplazo de material inadecuado m305.010 Extra por concreto para relleno o cobertura de proteccion de tuberia m305.011 Extra por concreto f'c=210 kg/cm2 para imprevistos m305.012 Extra por suministro e instalacion de acero de refuerzo para imprevistos kg05.013 Extra por suministro, instalacion y desinstalacion de encofrado para imprevistos m205.014 Extra por demolicion a pulso de elementos de concreto simple m305.015 Extra por demolicion a maquina de elementos de concreto simple m305.016 Extra por demolicion a maquina de elementos de concreto armado m205.017 Extra por eliminacion de material (c+vol) m305.018 Extra por demolicion a pulso de elementos de albañileria m205.019 Extra por prueba hidraulica para tuberia de agua potable m05.020 Extra por demolicion a maquina de elementos de albañileria m205.021 Extra por rotura, ED y reposición de buzón tipo I und

90

Ampliación de Redes de Agua Potable y alcantarillado Medante Sistemas Condominiales en Varios Distritos del Cono Norte

Licitación: LPN N0. 004-2006/BIRF SEDAPAL

Obra:

Condominiales en Diversos Distritos del Cono Norte - Paquete 2PIP No. 2 AA.HH. Vista Alegre, Santa Ana y El Progreso Ampliación Zona I - del Distrito de Carabayllo

Item Descripción Und. Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES01.001 Campamento provisional para la obra und 1.0001.002 Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 2,40 m und 1.0001.003 Movilización y desmovilización de equipo und 1.0001.004 Trazo y replanteo de las obras km 3.7801.005 Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigacion de Impactos Ambientales glb 1.0002 REDES DE ALCANTARILLADO02.001 RED PRINCIPAL02.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.001.001.001 Suministro de Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo m 226.6702.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.001.002.006 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,01m a 1,25 m prof m 203.7202.001.002.007 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,26m a 1,50m prof m 8.1502.001.002.013 Empalmes de tuberías DN 100 a 150 buzón existente en servicio und 3.0002.001.003 BUZONES02.001.003.024 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,01 a 1,25 m prof. (encofrado interior) C-PV und 9.0002.001.003.025 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,26 a 1,50 m prof. (encofrado interior) C-PV und 1.0002.002 RAMAL CONDOMINIAL02.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.002.001.001 Suministro de Tuberia p/alcantarillado PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo m 89.8702.002.001.002 Suministro de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 inc. anillo m 1,426.4302.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.002.002.006 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,50m a 0.90m prof m 1,063.9802.002.002.007 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,91m a 1,20m prof m 261.4702.002.002.008 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 1,21m - 2,00m m 16.6002.002.002.011 Instalacion de tuberia p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-rocoso de 0,91m a 1,20m prof m 80.6702.002.002.012 Instalacion de tuberia p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-rocoso de 1,21m - 2,00m m 3.7702.002.003 MONTANTES02.002.003.001 Montante PVC DN 100 mm (h = 2.01 a 3.00 m) CP-II und 1.0002.002.004 CAJA CONDOMINIAL02.002.004.002 Suministro e instalacion de caja condominial t-rocoso (CP-II) und 14.0002.002.004.004 Suministro e instalacion de caja condominial t-rocoso (CP-V) und 33.0002.002.005 VARIOS02.002.005.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 35.8002.002.005.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 30.0002.002.005.004 Rotura, ED y reposicion de pirca de piedra con concreto m2 20.0002.002.005.006 Rotura, ED y reposicion de muro de concreto m2 6.0002.003 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE02.003.002 Conexion domiciliaria de desague condominial t-rocoso (CP-II) und 28.0002.003.003 Conexion domiciliaria de desague condominial duplex t-rocoso (CP-II) und 3.0002.003.005 Conexion domiciliaria de desague condominial t-rocoso (CP-V) und 88.0003 REDES DE AGUA POTABLE03.001 RED PRINCIPAL03.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.001.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 80 inc. anillo m 670.0003.001.001.003 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 100 inc. anillo m 136.0003.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.001.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 670.0003.001.002.006 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof. m 136.0003.001.003 VALVULAS Y EMPALMES03.001.003.001 Suministro e instalacion de valvulas cpta. CC ho. ductil cierre elast. vastago acero inox. DN 80 und 1.0003.001.003.005 Empalme de agua potable de tuberia nueva a red existente und 2.0003.002 RAMAL CONDOMINIAL03.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.002.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC SP PN 10 DN 50 inc. anillo m 1,227.0003.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.002.002.001 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 50 t-normal de 0,30m a 0,50m prof m 1,227.0003.002.003 VALVULAS Y GRIFOS CONTRAINCENDIO03.002.003.001 Suministro e instalacion de valvula compuerta de bronce roscada DN 50 und 13.0003.002.003.002 Suministro e instalacion de Grifo contraincendio ho. ductil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.2001 und 1.0003.002.004 VARIOS03.002.004.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 20.0003.002.004.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 15.9003.002.004.004 Rotura, ED y reposicion de pirca de piedra con concreto m2 20.0003.003 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA03.003.002 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-rocoso und 122.0005 PARTIDAS POR CONTINGENCIAS05.001 Extra por excavacion a maquina en terreno semirocoso m3 3.0005.004 Extra por excavacion a pulso en terreno semirocoso m3 3.0005.005 Extra por excavacion sin explosivos en terreno rocoso m3 5.0005.007 Extra por relleno con material de prestamo m3 6.0005.008 Extra por relleno con material propio m3 6.0005.009 Extra por material granular en reemplazo de material inadecuado m3 8.0005.010 Extra por concreto para relleno o cobertura de proteccion de tuberia m3 3.0005.014 Extra por demolicion a pulso de elementos de concreto simple m3 3.0005.015 Extra por demolicion a maquina de elementos de concreto simple m3 3.0005.017 Extra por eliminacion de material de desmonte (c+vol) m3 5.0005.019 Extra por prueba hidraulica para tuberia de agua potable m 7.0005.021 Extra por rotura, ED y reposición de buzón tipo I und 2.00

TOTAL PIP N°2

Sección 7 Lista de CantidadesA. PRESUPUESTO DE OBRA

Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Mediante Sistemas

91


PIP No. 3 AA.HH. Costa Azul y Lotización Angamos Sectores I y II- del Distrito de Ventanilla


01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES01.001 Campamento provisional para la obra und 1.0001.002 Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 2,40 m und 1.0001.003 Movilización y desmovilización de equipo und 1.0001.004 Trazo y replanteo de las obras km 20.4801.005 Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigacion de Impactos Ambientales glb 1.0002 REDES DE ALCANTARILLADO02.001 RED PRINCIPAL02.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.001.001.001 Suministro de Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo m 1,683.5302.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.001.002.001 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,01m a 1,25m prof m 632.5802.001.002.002 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,26m a 1,50m prof m 141.2402.001.002.003 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,51m a 1,75m prof m 38.1402.001.002.004 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,76 m a 2,00 m prof m 21.1302.001.002.005 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semiroco DN 150 de 2,01m a 2,50m prof m 97.7902.001.002.006 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,01m a 1,25 m prof m 494.1302.001.002.007 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,26m a 1,50m prof m 48.1502.001.002.008 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,51m a 1,75m prof m 100.6102.001.002.013 Empalmes de tuberías DN 100 a 150 buzón existente en servicio und 17.0002.001.002.014 Empalme entre ramal condominial y red principal de alcantarillado existente con elemento de empotramiento PVC DN 100 a 200 und 5.0002.001.003 BUZONES02.001.003.002 Buzonete en terreno rocoso a pulso hasta 1,00 m profund. (sin empleo explosivo) C-PII und 5.0002.001.003.003 Buzonete en terreno rocoso a pulso hasta 1,00 m profund. (sin explosivo) C-PV und 3.0002.001.003.004 Buzón I t.semiroca a pulso 1,01 a 1,25 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und 5.0002.001.003.005 Buzón I t.semiroca a pulso 1,26 a 1,50 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und 2.0002.001.003.006 Buzón I t.semiroca a pulso 1,51 a 1,75 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und 1.0002.001.003.008 Buzón I t.semiroca a pulso 2,01 a 2,50 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und 1.0002.001.003.009 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,01 a 1,25 m prof(encofrado interior) C-PII und 9.0002.001.003.010 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,26 a 1,50 m prof(encofrado interior) C-PII und 1.0002.001.003.012 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,76 a 2,00 m prof(encofrado interior) C-PII und 1.0002.001.003.018 Buzón I t.semiroca a pulso 1,01 a 1,25 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und 23.0002.001.003.019 Buzón I t.semiroca a pulso 1,26 a 1,50 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und 6.0002.001.003.020 Buzón I t.semiroca a pulso 1,51 a 1,75 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und 2.0002.001.003.021 Buzón I t.semiroca a pulso 1,76 a 2,00 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und 1.0002.001.003.022 Buzón I t.semiroca a pulso 2,01 a 2,50 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und 1.0002.001.003.023 Buzón I t.semiroca a pulso 2,51 a 3,00 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und 1.0002.001.003.024 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,01 a 1,25 m prof. (encofrado interior) C-PV und 13.0002.001.003.025 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,26 a 1,50 m prof. (encofrado interior) C-PV und 1.0002.001.003.026 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,76 a 2,00 m prof. (encofrado interior) C-PV und 2.0002.002 RAMAL CONDOMINIAL02.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.002.001.001 Suministro de Tuberia p/alcantarillado PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo m 20.2802.002.001.002 Suministro de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 inc. anillo m 8,005.3902.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.002.002.001 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 T-semirocoso de 0,30m a 0,49m prof m 20.0202.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarill PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 0.50m a 0.90m prof m 3,490.0802.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semiroca de 0,91m a 1,20m prof m 520.8502.002.002.004 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 1,21m - 2,00m prof m 91.2602.002.002.005 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0.30m a 0.49m prof m 6.1902.002.002.006 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,50m a 0.90m prof m 2,927.5802.002.002.007 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,91m a 1,20m prof m 363.2102.002.002.008 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 1,21m - 2,00m m 64.3502.002.002.010 Instalacion de tuberia p/alcantarillado PVC NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-semirocoso de 1,21m - 2,00m prof m 19.1102.002.003 MONTANTES02.002.003.003 Montante PVC DN 100 mm (h = 1.01 a 2.00 m) CP-V und 1.0002.002.003.004 Montante PVC DN 100 mm (h = 2.01 a 3.00 m) CP-V und 5.0002.002.003.005 Montante PVC DN 100 mm (h = 3.01 a 4.00 m) CP-V und 8.0002.002.003.006 Montante PVC DN 100 mm (h = 4.01 a 5.00 m) CP-V und 1.0002.002.004 CAJA CONDOMINIAL02.002.004.001 Suministro e instalacion de caja condominial t-semirocoso (CP-II) und 36.0002.002.004.002 Suministro e instalacion de caja condominial t-rocoso (CP-II) und 47.0002.002.004.003 Suministro e instalacion de caja condominial t-semirocoso (CP-V) und 53.0002.002.004.004 Suministro e instalacion de caja condominial t-rocoso (CP-V) und 20.0002.002.005 VARIOS02.002.005.001 Rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" m2 69.4402.002.005.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 205.0002.002.005.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 30.0002.002.005.004 Rotura, ED y reposicion de pirca de piedra con concreto m2 71.0002.002.005.007 Concreto f'c=140 kg/cm2 para protección de tuberia en cruce de pirca (CP-II) m 71.0002.002.005.008 Concreto f'c=175kg/cm2 para proteccion de tuberia en cruce de via (CP-II) m 9.3002.002.005.009 Sellado de letrina und 135.0002.002.005.013 Excavaciones-cortes en terreno semiroca con tractor m3 0.8702.003 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE02.003.001 Conexion domiciliaria de desague condominial t-semirocoso (CP-II) und 242.0002.003.002 Conexion domiciliaria de desague condominial t-rocoso (CP-II) und 288.0002.003.003 Conexion domiciliaria de desague condominial duplex t-rocoso (CP-II) und 1.0002.003.004 Conexion domiciliaria de desague condominial t-semirocoso (CP-V) und 402.0002.003.005 Conexion domiciliaria de desague condominial t-rocoso (CP-V) und 190.0002.003.006 Conexion domiciliaria de desague condominial duplex t-rocoso (CP-V) und 1.0002.003.007 Conexion domiciliaria de desague convencional t-semirocoso und 5.0002.003.008 Conexion domiciliaria de desague convencional t-rocoso und 1.0003 REDES DE AGUA POTABLE03.001

LINEA DE CONDUCCION03.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.001.001.006 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable de hierro ductil K7 DN 100 inc. anillo m 240.0003.001.001.007 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable de hierro ductil K7 DN 150 inc. anillo m 1,104.0003.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.001.002.007 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-semirocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof. m 130.0003.001.002.008 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-rocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof. m 11003.001.002.009 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-semirocoso DN 150 de 1,01m a 1,25m prof. m 62703.001.002.010 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-rocoso DN 150 de 1,01m a 1,25m prof. m 477

92


RED PRINCIPAL03.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.001.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 80 inc. anillo m 1,145.0003.001.001.003 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 100 inc. anillo m 7.0003.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.001.002.001 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-semirocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 637.0003.001.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 508.0003.001.002.006 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof. m 7.0003.001.003 VALVULAS Y EMPALMES03.001.003.001 Suministro e instalacion de valvulas cpta. CC ho. ductil cierre elast. vastago acero inox. DN 80 und 1.0003.001.003.002 Suministro e instalacion de valvula reductora de presion DN 80 und 2.0003.001.003.005 Empalme de agua potable de tuberia nueva a red existente und 16.0003.001.003.006 Suministro e Instalación de válvula de control DN 150 und 1.0003.002 RAMAL CONDOMINIAL03.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.002.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC SP PN 10 DN 50 inc. anillo m 8,275.0003.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-semirocoso de 0,30m a 0,50m prof. m 4,716.0003.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-rocoso de 0,30m a 0,50m prof. m 3,559.0003.002.003 VALVULAS Y GRIFOS CONTRAINCENDIO03.002.003.001 Suministro e instalacion de valvula compuerta de bronce roscada DN 50 und 44.0003.002.003.002 Suministro e instalacion de Grifo contraincendio ho. ductil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.2001 und 6.0003.002.003.003 Insercion de Grifo contraincendio ho. ductil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.2001 und 3.0003.002.004 VARIOS03.002.004.001 Rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" m2 174.0003.002.004.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 205.0003.002.004.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 30.0003.002.004.004 Rotura, ED y reposicion de pirca de piedra con concreto m2 71.0003.003 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA03.003.001 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-semirocoso und 638.0003.003.002 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-rocoso und 482.0003.003.003 Conexion domiciliaria de agua potable convencional DN 15 t-semirocoso und 12.0004 OBRAS COMPLEMENTARIAS04.001 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 50m3 (PIP03 Ventanilla) glb 1.0004.002 Obras Civiles del reservorio RP-02 de 200m3 (PIP03 Ventanilla) glb 1.0004.014 Obras Civiles de la caseta de válvulas del reservorio RP-01 de 50m3 (PIP03 Ventanilla) glb 1.0004.015 Obras Civiles de la caseta de válvulas del reservorio RP-02 de 200m3 (PIP03 Ventanilla) glb 1.0004.018 Cerco perimetrico del reservorio RP-01 de 50 m3 (PIP03 Ventanilla) glb 1.0004.019 Cerco perimetrico del reservorio RP-02 de 200 m3 (PIP03 Ventanilla) glb 1.0004.026 Equipamiento hidraulico y electrico para reservorio RP-01 de 50m3 (PIP03 Ventanilla) glb 1.0004.027 Equipamiento hidraulico y electrico para reservorio RP-02 de 200m3 (PIP03 Ventanilla) glb 1.0005 PARTIDAS POR CONTINGENCIAS05.003 Extra por excavacion a maquina en terreno semirocoso m3 10.0005.004 Extra por excavacion a pulso en terreno semirocoso m3 20.0005.005 Extra por excavacion sin explosivos en terreno rocoso m3 15.0005.007 Extra por relleno con material de prestamo m3 10.0005.008 Extra por relleno con material propio m3 10.0005.009 Extra por material granular en reemplazo de material inadecuado m3 10.0005.010 Extra por concreto para relleno o cobertura de proteccion de tuberia m3 10.0005.011 Extra por concreto f'c=210 kg/cm2 para imprevistos m3 10.0005.012 Extra por suministro e instalacion de acero de refuerzo para imprevistos kg 50.0005.013 Extra por suministro, instalacion y desinstalacion de encofrado para imprevistos m2 10.0005.014 Extra por demolicion a pulso de elementos de concreto simple m3 10.0005.015 Extra por demolicion a maquina de elementos de concreto simple m3 10.0005.017 Extra por eliminacion de material de desmonte (c+vol) m3 30.0005.019 Extra por prueba hidraulica para tuberia de agua potable m 30.0005.021 Extra por rotura, ED y reposición de buzón tipo I und 4

TOTAL PIP N°3

93


PIP No. 1 AA.HH. Amistad Unida, Stma. Cruz de Mayo, M. G. Prada, S. M. P y Sagrada Fam. - del distrito de Comas


01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES01.001 Campamento provisional para la obra und 1.0001.002 Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 2,40 m und 1.0001.003 Movilización y desmovilización de equipo und 1.0001.004 Trazo y replanteo de las obras km 5.9301.005 Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigacion de Impactos Ambientales glb 1.0002 REDES DE ALCANTARILLADO02.001 RED PRINCIPAL02.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.001.001.001 Suministro de Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo m 843.7402.001.001.002 Suministro de Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 150 inc. anillo m 16.3902.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.001.002.001 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,01m a 1,25m prof m 28.0202.001.002.002 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,26m a 1,50m prof m 53.3402.001.002.003 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,51m a 1,75m prof m 29.5902.001.002.006 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,01m a 1,25 m prof m 490.6302.001.002.007 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,26m a 1,50m prof m 135.8002.001.002.008 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,51m a 1,75m prof m 19.9602.001.002.009 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,76m a 2,00m prof m 8.0402.001.002.010 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 2,01m a 2,50m m 22.7802.001.002.011 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 t-rocoso DN 150 de 3,01m a 3,50m m 14.8102.001.002.013 Empalmes de tuberías DN 100 a 150 buzón existente en servicio und 4.0002.001.002.015 Empalme entre ramal condominial y red principal de alcantarillado proyectada con elemento de empotramiento PVC DN 100 a 150 und 1.0002.001.003 BUZONES02.001.003.002 Buzonete en terreno rocoso a pulso hasta 1,00 m profund. (sin empleo explosivo) C-PII und 9.0002.001.003.004 Buzón I t.semiroca a pulso 1,01 a 1,25 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und 5.0002.001.003.005 Buzón I t.semiroca a pulso 1,26 a 1,50 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und 2.0002.001.003.006 Buzón I t.semiroca a pulso 1,51 a 1,75 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und 1.0002.001.003.007 Buzón I t.semiroca a pulso 1,76 a 2,00 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und 1.0002.001.003.009 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,01 a 1,25 m prof(encofrado interior) C-PII und 18.0002.001.003.010 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,26 a 1,50 m prof(encofrado interior) C-PII und 4.0002.001.003.011 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,51 a 1,75 m prof(encofrado interior) C-PII und 2.0002.001.003.012 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,76 a 2,00 m prof(encofrado interior) C-PII und 1.0002.001.003.013 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 2,01 a 2,50 m prof(encofrado interior) C-PII und 1.0002.001.003.014 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 2,51 a 3,00 m prof(encofrado interior) C-PII und 1.0002.001.003.016 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 3,51 a 4,00 m prof(encofrado interior) C-PII und 1.0002.002 RAMAL CONDOMINIAL02.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.002.001.001 Suministro de Tuberia p/alcantarillado PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo m 39.4302.002.001.002 Suministro de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 inc. anillo m 1,941.0102.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarill PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 0.50m a 0.90m prof m 428.2702.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC UF NTP ISO 4435 serie 20DN 100 t-semiroca de 0,91m a 1,20m prof m 78.9102.002.002.004 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 1,21m - 2,00m prof m 18.3402.002.002.005 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0.30m a 0.49m prof m 4.0702.002.002.006 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,50m a 0.90m prof m 957.2602.002.002.007 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,91m a 1,20m prof m 282.7002.002.002.008 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 1,21m - 2,00m m 41.6402.002.002.009 Instalacion de tuberia p/alcantarilla PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-semiroca de 0,91m a 1,20m prof m 13.1702.002.002.011 Instalacion de tuberia p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-rocoso de 0,91m a 1,20m prof m 23.6802.002.003 MONTANTES02.002.003.002 Montante PVC DN 100 mm (h = 3.01 a 4.00 m) C-PII und 1.0002.002.004 CAJA CONDOMINIAL02.002.004.001 Suministro e instalacion de caja condominial t-semirocoso (CP-II) und 14.0002.002.004.002 Suministro e instalacion de caja condominial t-rocoso (CP-II) und 47.0002.002.005 VARIOS02.002.005.001 Rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" m2 3.0002.002.005.002 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 18.0002.002.005.008 Concreto f'c=175kg/cm2 para proteccion de tuberia en cruce de via (CP-II) m 5.8002.003 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE02.003.001 Conexion domiciliaria de desague condominial t-semirocoso (CP-II) und 61.0002.003.002 Conexion domiciliaria de desague condominial t-rocoso (CP-II) und 152.0002.003.003 Conexion domiciliaria de desague condominial duplex t-rocoso (CP-II) und 5.0002.003.008 Conexion domiciliaria de desague convencional t-rocoso und 5.0003 REDES DE AGUA POTABLE03.001 RED PRINCIPAL03.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.001.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 80 inc. anillo m 214.0003.001.001.002 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 15 DN 80 inc. anillo m 718.0003.001.001.005 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable de hierro ductil K7 DN 80 inc. anillo m 122.0003.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.001.002.001 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-semirocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 199.0003.001.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 733.0003.001.002.012 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 122.0003.001.003 VALVULAS Y EMPALMES03.001.003.001 Suministro e instalacion de valvulas cpta. CC ho. ductil cierre elast. vastago acero inox. DN 80 und 1.0003.001.003.002 Suministro e instalacion de valvula reductora de presion DN 80 und 3.0003.001.003.003 Suministro e instalacion de valvula de aire automatica roscada esferea de acero inoxidable DN 40/80 und 1.0003.001.003.005 Empalme de agua potable de tuberia nueva a red existente und 1.0003.002 RAMAL CONDOMINIAL03.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.002.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC SP PN 10 DN 50 inc. anillo m 2,039.0003.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-semirocoso de 0,30m a 0,50m prof. m 419.0003.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-rocoso de 0,30m a 0,50m prof. m 1,620.0003.002.003 VALVULAS Y GRIFOS CONTRAINCENDIO03.002.003.001 Suministro e instalacion de valvula compuerta de bronce roscada DN 50 und 1203.002.003.002 Suministro e instalacion de Grifo contraincendio ho. ductil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.2001 und 403.002.003.004 Suministro e instalacion de valvula reductora de presion DN 50 und 1

94


03.002.004 VARIOS03.002.004.001 Rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" m2 3.0003.002.004.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 18.0003.003 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA03.003.001 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-semirocoso und 61.0003.003.002 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-rocoso und 167.0004 OBRAS COMPLEMENTARIAS04.003 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 100m3 (PIP01 Comas) glb 1.0004.016 Obras Civiles de la caseta de válvulas del reservorio RP-01 de 100m3 (PIP01 Comas) glb 1.0004.017 Obras civiles de caseta de bombeo del reservorio RE-C2 de 1500m3 (PIP01 Comas) glb 1.0004.020 Cerco Perimetrico del reservorio RP-01 de 100 m3 (PIP01 Comas) glb 1.0004.028 Equipamiento hidráulico y eléctrico para reservorio RP-01 de 100m3 (PIP01 Comas) glb 1.0004.029 Equipamiento hidraúlico y eléctrico para reservorio RE-C2 de 1500m3 (PIP01 Comas) glb 1.0005 PARTIDAS POR CONTINGENCIAS05.004 Extra por excavacion a pulso en terreno semirocoso m3 5.0005.005 Extra por excavacion sin explosivos en terreno rocoso m3 10.0005.007 Extra por relleno con material de prestamo m3 8.0005.008 Extra por relleno con material propio m3 8.0005.009 Extra por material granular en reemplazo de material inadecuado m3 10.0005.010 Extra por concreto para relleno o cobertura de proteccion de tuberia m3 5.0005.011 Extra por concreto f'c=210 kg/cm2 para imprevistos m3 5.0005.012 Extra por suministro e instalacion de acero de refuerzo para imprevistos kg 50.0005.013 Extra por suministro, instalacion y desinstalacion de encofrado para imprevistos m2 10.0005.014 Extra por demolicion a pulso de elementos de concreto simple m3 5.0005.015 Extra por demolicion a maquina de elementos de concreto simple m3 5.0005.016 Extra por demolicion a maquina de elementos de concreto armado m2 5.0005.017 Extra por eliminacion de material de desmonte (c+vol) m3 10.0005.018 Extra por demolicion a pulso de elementos de albañileria m2 10.0005.019 Extra por prueba hidraulica para tuberia de agua potable m 15.0005.020 Extra por demolicion a maquina de elementos de albañileria m2 10.0005.021 Extra por rotura, ED y reposición de buzón tipo I und 2.00

TOTAL PIP N°1

95


PIP No. 2 AA.HH. Villa de Jesús - del distrito de Comas


01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES01.001 Campamento provisional para la obra und 1.0001.002 Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 2,40 m und 1.0001.003 Movilización y desmovilización de equipo und 1.0001.004 Trazo y replanteo de las obras km 1.7801.005 Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigacion de Impactos Ambientales glb 1.0002 REDES DE ALCANTARILLADO02.001 RED PRINCIPAL02.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.001.001.001 Suministro de Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo m 228.6602.001.001.002 Suministro de Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 150 inc. anillo m 18.7802.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.001.002.001 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,01m a 1,25m prof m 10.4802.001.002.002 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,26m a 1,50m prof m 4.9302.001.002.006 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,01m a 1,25 m prof m 167.2002.001.002.010 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 2,01m a 2,50m m 21.7602.001.002.012 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 3,51m a 4,00m prof m 17.0802.001.002.013 Empalmes de tuberías DN 100 a 150 buzón existente en servicio und 1.0002.001.003 BUZONES02.001.003.002 Buzonete en terreno rocoso a pulso hasta 1,00 m profund. (sin empleo explosivo) C-PII und 4.0002.001.003.004 Buzón I t.semiroca a pulso 1,01 a 1,25 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und 3.0002.001.003.009 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,01 a 1,25 m prof(encofrado interior) C-PII und 5.0002.001.003.010 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,26 a 1,50 m prof(encofrado interior) C-PII und 1.0002.001.003.015 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 3,01 a 3,50 m prof(encofrado interior) C-PII und 1.0002.001.003.016 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 3,51 a 4,00 m prof(encofrado interior) C-PII und 1.0002.001.003.017 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 4,01 a 5,00 m prof(encofrado interior) C-PII und 1.0002.002 RAMAL CONDOMINIAL02.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.002.001.002 Suministro de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 inc. anillo m 625.0702.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarill PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 0.50m a 0.90m prof m 26.5102.002.002.005 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0.30m a 0.49m prof m 7.3802.002.002.006 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,50m a 0.90m prof m 423.2502.002.002.007 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,91m a 1,20m prof m 123.1702.002.002.008 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 1,21m - 2,00m m 5.2902.002.004 CAJA CONDOMINIAL02.002.004.001 Suministro e instalacion de caja condominial t-semirocoso (CP-II) und 2.0002.002.004.002 Suministro e instalacion de caja condominial t-rocoso (CP-II) und 23.0002.002.005 VARIOS02.002.005.001 Rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" m2 16.0002.002.005.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 3.0002.002.005.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 24.0002.002.005.004 Rotura, ED y reposicion de pirca de piedra con concreto m2 25.0002.002.005.007 Concreto f'c=140 kg/cm2 para protección de tuberia en cruce de pirca (CP-II) m 25.0002.003 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE02.003.002 Conexion domiciliaria de desague condominial t-rocoso (CP-II) und 63.0003 REDES DE AGUA POTABLE03.001 RED PRINCIPAL03.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.001.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 80 inc. anillo m 130.0003.001.001.003 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 100 inc. anillo m 14.0003.001.001.005 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable de hierro ductil K7 DN 80 inc. anillo m 208.0003.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.001.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 130.0003.001.002.005 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-semirocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof. m 14.0003.001.002.011 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-semirocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 44.0003.001.002.012 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 164.0003.001.003 VALVULAS Y EMPALMES03.001.003.003 Suministro e instalacion de valvula de aire automatica roscada esferea de acero inoxidable DN 40/80 und 3.0003.001.003.004 Suministro e instalacion de valvula de purga DN 50/80 und 1.0003.001.003.005 Empalme de agua potable de tuberia nueva a red existente und 1.0003.002 RAMAL CONDOMINIAL03.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.002.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC SP PN 10 DN 50 inc. anillo m 553.0003.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-rocoso de 0,30m a 0,50m prof. m 553.0003.002.003 VALVULAS Y GRIFOS CONTRAINCENDIO03.002.003.001 Suministro e instalacion de valvula compuerta de bronce roscada DN 50 und 5.0003.002.003.002 Suministro e instalacion de Grifo contraincendio ho. ductil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.2001 und 1.0003.002.004 VARIOS03.002.004.001 Rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" m2 16.0003.002.004.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 3.0003.002.004.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 20.0003.002.004.004 Rotura, ED y reposicion de pirca de piedra con concreto m2 15.0003.003 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA03.003.002 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-rocoso und 63.0004 OBRAS COMPLEMENTARIAS04.004 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 10m3 (PIP02 Comas) glb 1.0004.009 Obras Civiles de la cisterna CP-01 V=10m3 (PIP02 COMAS) glb 1.0004.021 Cerco Perimetrico del reservorio RP-01 de 10 m3 (PIP02 Comas) glb 1.0004.030 Equipamiento hidraulico y eléctrico del reservorio RP-01 de 10m3 (PIP02 Comas) glb 1.0004.035 Equipamiento hidraulico y eléctrico de la cisterna CP-01 V=10m3 (PIP02 COMAS) glb 1.0005 PARTIDAS POR CONTINGENCIAS05.003 Extra por excavacion a maquina en terreno semirocoso m3 3.0005.004 Extra por excavacion a pulso en terreno semirocoso m3 3.0005.005 Extra por excavacion sin explosivos en terreno rocoso m3 10.0005.007 Extra por relleno con material de prestamo m3 5.00

96


05.008 Extra por relleno con material propio m3 505.009 Extra por material granular en reemplazo de material inadecuado m3 505.010 Extra por concreto para relleno o cobertura de proteccion de tuberia m3 3.0005.011 Extra por concreto f'c=210 kg/cm2 para imprevistos m3 3.0005.012 Extra por suministro e instalacion de acero de refuerzo para imprevistos kg 25.0005.013 Extra por suministro, instalacion y desinstalacion de encofrado para imprevistos m2 5.0005.014 Extra por demolicion a pulso de elementos de concreto simple m3 5.0005.015 Extra por demolicion a maquina de elementos de concreto simple m3 3.0005.017 Extra por eliminacion de material de desmonte (c+vol) m3 5.0005.019 Extra por prueba hidraulica para tuberia de agua potable m 7.0005.021 Extra por rotura, ED y reposición de buzón tipo I und 1.00

TOTAL PIP N°2

97


PIP No. 3 AA.HH. Las Primaveras V Zona de Collique - del distrito de Comas


01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES01.001 Campamento provisional para la obra und 1.0001.002 Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 2,40 m und 1.0001.003 Movilización y desmovilización de equipo und 1.0001.004 Trazo y replanteo de las obras km 1.8801.005 Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigacion de Impactos Ambientales glb 1.0002 REDES DE ALCANTARILLADO02.001 RED PRINCIPAL02.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.001.001.001 Suministro de Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo m 268.7002.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.001.002.001 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,01m a 1,25m prof m 187.7102.001.002.002 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,26m a 1,50m prof m 23.1002.001.002.003 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,51m a 1,75m prof m 3.5302.001.002.006 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,01m a 1,25 m prof m 35.7602.001.002.013 Empalmes de tuberías DN 100 a 150 buzón existente en servicio und 3.0002.001.003 BUZONES02.001.003.001 Buzonete en terreno semirocoso a pulso hasta 1,00 m profundidad C-PII und 1.0002.001.003.002 Buzonete en terreno rocoso a pulso hasta 1,00 m profund. (sin empleo explosivo) C-PII und 2.0002.001.003.004 Buzón I t.semiroca a pulso 1,01 a 1,25 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und 8.0002.001.003.005 Buzón I t.semiroca a pulso 1,26 a 1,50 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und 1.0002.001.003.006 Buzón I t.semiroca a pulso 1,51 a 1,75 m prof. (encof. exterior e interior) C-PII und 1.0002.002 RAMAL CONDOMINIAL02.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.002.001.002 Suministro de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 inc. anillo m 603.0702.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarill PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 0.50m a 0.90m prof m 330.7002.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semiroca de 0,91m a 1,20m prof m 52.2102.002.002.006 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,50m a 0.90m prof m 156.4202.002.002.007 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,91m a 1,20m prof m 25.8702.002.004 CAJA CONDOMINIAL02.002.004.001 Suministro e instalacion de caja condominial t-semirocoso (CP-II) und 11.0002.002.005 VARIOS02.002.005.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 10.0002.002.005.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 2.0002.002.005.009 Sellado de letrina und 1.0002.003 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE02.003.001 Conexion domiciliaria de desague condominial t-semirocoso (CP-II) und 51.0002.003.002 Conexion domiciliaria de desague condominial t-rocoso (CP-II) und 19.0003 REDES DE AGUA POTABLE03.001 RED PRINCIPAL03.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.001.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 80 inc. anillo m 164.0003.001.001.005 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable de hierro ductil K7 DN 80 inc. anillo m 209.0003.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.001.002.001 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-semirocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 156.0003.001.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 8.0003.001.002.011 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-semirocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 110.0003.001.002.012 Instalacion de tuberia y accesorios HD p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 99.0003.001.003 VALVULAS Y EMPALMES03.001.003.004 Suministro e instalacion de valvula de purga DN 50/80 und 1.0003.001.003.005 Empalme de agua potable de tuberia nueva a red existente und 1.0003.002 RAMAL CONDOMINIAL03.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.002.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC SP PN 10 DN 50 inc. anillo m 638.0003.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-semirocoso de 0,30m a 0,50m prof. m 491.0003.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-rocoso de 0,30m a 0,50m prof. m 147.0003.002.003 VALVULAS Y GRIFOS CONTRAINCENDIO03.002.003.001 Suministro e instalacion de valvula compuerta de bronce roscada DN 50 und 2.0003.002.003.002 Suministro e instalacion de Grifo contraincendio ho. ductil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.2001 und 1.0003.002.004 VARIOS03.002.004.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 20.0003.002.004.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 10.0003.003 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA03.003.001 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-semirocoso und 51.0003.003.002 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-rocoso und 19.0004 OBRAS COMPLEMENTARIAS04.005 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 15m3 (PIP03 Comas) glb 1.0004.010 Obras Civiles de la cisterna CP-01 V=10m3 (PIP03 Comas) glb 1.0004.021 Cerco Perimetrico del reservorio RP-01 de 15 m3 (PIP03 Comas) glb 1.0004.031 Equipamiento Hidraulico y electrico para reservorio de 15m3 (PIP03 Comas) glb 1.0004.036 Equipamiento hidraulico y eléctrico de la cisterna CP-01 V=10m3 (PIP03 Comas) glb 1.0005 PARTIDAS POR CONTINGENCIAS05.003 Extra por excavacion a maquina en terreno semirocoso m3 5.0005.004 Extra por excavacion a pulso en terreno semirocoso m3 5.0005.005 Extra por excavacion sin explosivos en terreno rocoso m3 5.0005.007 Extra por relleno con material de prestamo m3 5.0005.008 Extra por relleno con material propio m3 5.0005.009 Extra por material granular en reemplazo de material inadecuado m3 5.0005.010 Extra por concreto para relleno o cobertura de proteccion de tuberia m3 3.0005.011 Extra por concreto f'c=210 kg/cm2 para imprevistos m3 3.0005.012 Extra por suministro e instalacion de acero de refuerzo para imprevistos kg 25.0005.013 Extra por suministro, instalacion y desinstalacion de encofrado para imprevistos m2 5.0005.014 Extra por demolicion a pulso de elementos de concreto simple m3 5.0005.015 Extra por demolicion a maquina de elementos de concreto simple m3 3.0005.017 Extra por eliminacion de material de desmonte (c+vol) m3 5.0005.019 Extra por prueba hidraulica para tuberia de agua potable m 7.0005.021 Extra por rotura, ED y reposición de buzón tipo I und 1.00

TOTAL PIP N°3

98


PIP No. 5 AA.HH. Cristo Rey y Pasaje y Collique Cuarto Sector Comité 52 Los Claveles - del Distrito de Comas


01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES01.001 Campamento provisional para la obra und 1.0001.002 Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 2,40 m und 1.0001.003 Movilización y desmovilización de equipo und 1.0001.004 Trazo y replanteo de las obras km 2.1101.005 Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigacion de Impactos Ambientales glb 1.0002 REDES DE ALCANTARILLADO02.001 RED PRINCIPAL02.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.001.001.001 Suministro de Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo m 224.9102.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.001.002.006 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,01m a 1,25 m prof m 57.4002.001.002.007 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,26m a 1,50m prof m 0.2802.001.002.008 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,51m a 1,75m prof m 26.3202.001.002.010 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 2,01m a 2,50m m 124.1902.001.002.013 Empalmes de tuberías DN 100 a 150 buzón existente en servicio und 2.0002.001.003 BUZONES02.001.003.009 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,01 a 1,25 m prof(encofrado interior) C-PII und 11.0002.001.003.012 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,76 a 2,00 m prof(encofrado interior) C-PII und 2.0002.001.003.013 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 2,01 a 2,50 m prof(encofrado interior) C-PII und 2.0002.001.003.014 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 2,51 a 3,00 m prof(encofrado interior) C-PII und 1.0002.002 RAMAL CONDOMINIAL02.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.002.001.002 Suministro de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 inc. anillo m 769.0402.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarill PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 0.50m a 0.90m prof m 313.5302.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semiroca de 0,91m a 1,20m prof m 23.6502.002.002.004 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 1,21m - 2,00m prof m 9.8702.002.002.006 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,50m a 0.90m prof m 239.9002.002.002.007 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,91m a 1,20m prof m 132.7602.002.004 CAJA CONDOMINIAL02.002.004.001 Suministro e instalacion de caja condominial t-semirocoso (CP-II) und 13.0002.002.004.002 Suministro e instalacion de caja condominial t-rocoso (CP-II) und 15.0002.002.005 VARIOS02.002.005.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 12.0002.002.005.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 45.0002.002.005.010 Demolición y eliminación de desmonte de buzón en mal estado hasta 1,25m prof. und 1.0002.002.005.011 Corte y eliminacion de tuberia existente PVC m 1.3002.002.005.012 Relleno compactado en terreno semiroca con maquinaria m3 17.1702.003 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE02.003.001 Conexion domiciliaria de desague condominial t-semirocoso (CP-II) und 43.0002.003.002 Conexion domiciliaria de desague condominial t-rocoso (CP-II) und 36.0002.003.003 Conexion domiciliaria de desague condominial duplex t-rocoso (CP-II) und 1.0002.003.008 Conexion domiciliaria de desague convencional t-rocoso und 1.0003 REDES DE AGUA POTABLE03.001 RED PRINCIPAL03.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.001.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 80 inc. anillo m 113.0003.001.001.004 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 15 DN 50 inc. anillo m 84.0003.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.001.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 113.0003.001.002.004 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 50 - 65 de 1,01m a 1,25m prof m 84.0003.001.003 VALVULAS Y EMPALMES03.001.003.005 Empalme de agua potable de tuberia nueva a red existente und 2.0003.002 RAMAL CONDOMINIAL03.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.002.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC SP PN 10 DN 50 inc. anillo m 917.0003.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-semirocoso de 0,30m a 0,50m prof. m 424.0003.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-rocoso de 0,30m a 0,50m prof. m 493.0003.002.003 VALVULAS Y GRIFOS CONTRAINCENDIO03.002.003.001 Suministro e instalacion de valvula compuerta de bronce roscada DN 50 und 4.0003.002.003.002 Suministro e instalacion de Grifo contraincendio ho. ductil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.2001 und 1.0003.002.004 VARIOS03.002.004.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 15.0003.002.004.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 12.0003.003 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA03.003.001 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-semirocoso und 39.0003.003.002 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-rocoso und 43.0004 OBRAS COMPLEMENTARIAS04.006 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 10m3 (PIP05 Comas) glb 1.0004.011 Obras Civiles de la cisterna CP-01 V=5m3 (PIP05 Comas) glb 1.0004.023 Cerco Perimetrico del reservorio RP-01 de 10 m3 (PIP05 Comas) glb 1.0004.032 Equipamiento Hidraulico y electrico para reservorio RP-01 de 10 m3 (PIP05 Comas) glb 1.0004.037 Equipamiento hidraulico y eléctrico de la cisterna CP-01 V=5m3 (PIP05 Comas) glb 1.0005 PARTIDAS POR CONTINGENCIAS05.003 Extra por excavacion a maquina en terreno semirocoso m3 3.0005.004 Extra por excavacion a pulso en terreno semirocoso m3 5.0005.005 Extra por excavacion sin explosivos en terreno rocoso m3 5.0005.007 Extra por relleno con material de prestamo m3 5.0005.008 Extra por relleno con material propio m3 5.0005.009 Extra por material granular en reemplazo de material inadecuado m3 5.0005.010 Extra por concreto para relleno o cobertura de proteccion de tuberia m3 3.0005.011 Extra por concreto f'c=210 kg/cm2 para imprevistos m3 3.0005.012 Extra por suministro e instalacion de acero de refuerzo para imprevistos kg 20.0005.013 Extra por suministro, instalacion y desinstalacion de encofrado para imprevistos m2 5.0005.014 Extra por demolicion a pulso de elementos de concreto simple m3 3.0005.015 Extra por demolicion a maquina de elementos de concreto simple m3 6.0005.017 Extra por eliminacion de material de desmonte (c+vol) m3 5.0005.019 Extra por prueba hidraulica para tuberia de agua potable m 7.00

TOTAL PIP N°5

99


PIP No. 6 AA.HH. Virgen de Guadalupe y Santiago Apostol - del distrito de Comas


01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES01.001 Campamento provisional para la obra und 1.0001.002 Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 2,40 m und 1.0001.003 Movilización y desmovilización de equipo und 1.0001.004 Trazo y replanteo de las obras km 2.7301.005 Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigacion de Impactos Ambientales glb 1.0002 REDES DE ALCANTARILLADO02.001 RED PRINCIPAL02.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.001.001.001 Suministro de Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo m 389.7702.001.001.002 Suministro de Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 150 inc. anillo m 42.5402.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.001.002.001 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,01m a 1,25m prof m 144.5102.001.002.002 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,26m a 1,50m prof m 18.4902.001.002.005 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semiroco DN 150 de 2,01m a 2,50m prof m 24.6402.001.002.006 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,01m a 1,25 m prof m 160.3002.001.002.008 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,51m a 1,75m prof m 14.6702.001.002.011 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 t-rocoso DN 150 de 3,01m a 3,50m m 8.1302.001.002.012 Instalacion de tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 3,51m a 4,00m prof m 31.1902.001.002.013 Empalmes de tuberías DN 100 a 150 buzón existente en servicio und 3.0002.001.003 BUZONES02.001.003.019 Buzón I t.semiroca a pulso 1,01 a 1,25 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV und 13.0002.001.003.024 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,01 a 1,25 m prof. (encofrado interior) C-PV und 8.0002.001.003.025 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,26 a 1,50 m prof. (encofrado interior) C-PV und 1.0002.001.003.027 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 2,01 a 2,50 m prof. (encofrado interior) C-PV und 1.0002.001.003.028 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 3,51 a 4,00 m prof. (encofrado interior) C-PV und 2.0002.001.003.029 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 4,01 a 5,00 m prof. (encofrado interior) C-PV und 1.0002.002 RAMAL CONDOMINIAL02.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA02.002.001.002 Suministro de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 inc. anillo m 866.7402.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS02.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarill PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 0.50m a 0.90m prof m 205.4602.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semiroca de 0,91m a 1,20m prof m 15.4602.002.002.006 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarilla PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,50m a 0.90m prof m 449.7702.002.002.007 Instalacion de tuberia y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,91m a 1,20m prof m 141.5302.002.004 CAJA CONDOMINIAL02.002.004.003 Suministro e instalacion de caja condominial t-semirocoso (CP-V) und 7.0002.002.004.004 Suministro e instalacion de caja condominial t-rocoso (CP-V) und 23.0002.002.005 VARIOS02.002.005.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 9.0002.002.005.004 Rotura, ED y reposicion de pirca de piedra con concreto m2 10.0002.002.005.005 Rotura, ED y reposicion de pavimento empedrado m2 5.5002.002.005.010 Demolición y eliminación de desmonte de buzón en mal estado hasta 1,25m prof. und 2.0002.002.005.011 Corte y eliminacion de tuberia existente PVC m 107.3002.002.005.012 Relleno compactado en terreno semiroca con maquinaria m3 76.8602.002.005.013 Excavaciones-cortes en terreno semiroca con tractor m3 58.4902.003 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE02.003.004 Conexion domiciliaria de desague condominial t-semirocoso (CP-V) und 24.0002.003.005 Conexion domiciliaria de desague condominial t-rocoso (CP-V) und 58.0002.003.007 Conexion domiciliaria de desague convencional t-semirocoso und 22.0002.003.008 Conexion domiciliaria de desague convencional t-rocoso und 5.0003 REDES DE AGUA POTABLE03.001 RED PRINCIPAL03.001.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.001.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 80 inc. anillo m 206.0003.001.001.004 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 15 DN 50 inc. anillo m 282.0003.001.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.001.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof. m 206.0003.001.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-semirocoso DN 50 - 65 de 1,01m a 1,25m prof. m 80.0003.001.002.004 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 50 - 65 de 1,01m a 1,25m prof m 202.0003.001.003 VALVULAS Y EMPALMES03.001.003.005 Empalme de agua potable de tuberia nueva a red existente und 2.0003.002 RAMAL CONDOMINIAL03.002.001 SUMINISTRO DE TUBERIA03.002.001.001 Suministro de tuberia y accesorios p/agua potable PVC SP PN 10 DN 50 inc. anillo m 941.0003.002.002 INSTALACION DE TUBERIAS03.002.002.002 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-semirocoso de 0,30m a 0,50m prof. m 278.0003.002.002.003 Instalacion de tuberia y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-rocoso de 0,30m a 0,50m prof. m 663.0003.002.003 VALVULAS Y GRIFOS CONTRAINCENDIO03.002.003.001 Suministro e instalacion de valvula compuerta de bronce roscada DN 50 und 6.0003.002.003.002 Suministro e instalacion de Grifo contraincendio ho. ductil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.2001 und 1.0003.002.004 VARIOS03.002.004.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 9.0003.002.004.004 Rotura, ED y reposicion de pirca de piedra con concreto m2 10.0003.002.004.005 Rotura, ED y reposicion de pavimento empedrado m2 5.5003.003 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA03.003.001 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-semirocoso und 24.0003.003.002 Conexion domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-rocoso und 63.0004 OBRAS COMPLEMENTARIAS04.007 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 5m3 (PIP06 Comas) glb 1.0004.008 Obras Civiles del reservorio RP-02 de 5m3 (PIP06 Comas) glb 1.0004.012 Obras Civiles de la cisterna CP-01 V=5m3 (PIP06 COMAS) glb 1.0004.013 Obras Civiles de la cisterna CP-02 V=5m3 (PIP06 COMAS) glb 1.0004.024 Cerco Perimetrico del reservorio RP-01 de 5 m3 (PIP06 Comas) glb 1.0004.025 Cerco Perimetrico del reservorio RP-02 de 5 m3 (PIP06 Comas) glb 1.0004.033 Equipamiento Hidraulico y electrico para reservorio RP-01 de 5 m3 (PIP06 Comas) glb 1.0004.034 Equipamiento Hidraulico y electrico para reservorio RP-02 de 5m3 (PIP06 Comas) glb 1.0004.038 Equipamiento hidraulico y eléctrico de la cisterna CP-01 V=5m3 (PIP06 Comas) glb 1.0004.039 Equipamiento hidraulico y eléctrico de la cisterna CP-02 V=5m3 (PIP06 Comas) glb 1.0005 PARTIDAS POR CONTINGENCIAS05.003 Extra por excavacion a maquina en terreno semirocoso m3 5.0005.004 Extra por excavacion a pulso en terreno semirocoso m3 5.00

100


05.005 Extra por excavacion sin explosivos en terreno rocoso m3 5.0005.007 Extra por relleno con material de prestamo m3 5.0005.008 Extra por relleno con material propio m3 5.0005.009 Extra por material granular en reemplazo de material inadecuado m3 5.0005.010 Extra por concreto para relleno o cobertura de proteccion de tuberia m3 3.0005.011 Extra por concreto f'c=210 kg/cm2 para imprevistos m3 3.0005.012 Extra por suministro e instalacion de acero de refuerzo para imprevistos kg 20.0005.013 Extra por suministro, instalacion y desinstalacion de encofrado para imprevistos m2 5.0005.014 Extra por demolicion a pulso de elementos de concreto simple m3 3.0005.015 Extra por demolicion a maquina de elementos de concreto simple m3 3.0005.017 Extra por eliminacion de material de desmonte (c+vol) m3 5.0005.019 Extra por prueba hidraulica para tuberia de agua potable m 7.00

TOTAL PIP N°6

101

Ampliación de Redes de Agua Potable y AlcantarilladoMediante Sistemas Condominiales en Varios Distritos delCono Norte-Paquete 2

Lista de Cantidades

Licitación: L.P. N. N° 004-2006/BIRF-SEDAPALObra:

PIP N°2:

I PRESUPUESTO DE OBRA

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES S/. 0.00

REDES DE ALCANTARILLADO S/. 0.00

REDES DE AGUA POTABLE S/. 0.00

PARTIDAS POR CONTINGENCIAS S/. 0.00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 0.00

II I.G.V. (19% de I) S/. 0.00

III COSTO TOTAL (I+II) S/. 0.00

Nota:

Gastos Generales : …… %Gastos Generales Fijos : …… %Gastos Generales Variables : …… %Utilidad : …… %

PIP N°3:





ESTRUCTURAS - OBRAS CIVILES S/. 0.00



II I.G.V. (19% de I) S/. 0.00


Nota:


RESUMEN POR PIP

AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE SISTEMAS CONDOMINIALESEN LOS AA.HH. VISTA ALEGRE, SANTA ANA Y EL PROGRESO AMPLIACION ZONA I - DISTRITO DECARABAYLLO

Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Mediante Sistemas Condominiales en Varios Distritos delCono Norte-Paquete 2

AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE SISTEMAS CONDOMINIALESEN LOS AA.HH. COSTA AZUL Y LOTIZACION ANGAMOS SECTORES I y II - DISTRITO DE VENTANILLA

Los precios unitarios ofertados por el licitante incluyen el Costo Directo, los GastosGenerales y Utilidad, siendo los porcentajes correspondientes los siguientes:


3.formatos 7.1 y 7.2.xls 102


Lista de Cantidades

RESUMEN POR PIP

PIP N°1:








II I.G.V. (19% de I) S/. 0.00


Nota:


PIP N°2:








II I.G.V. (19% de I) S/. 0.00


Nota:


AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE SISTEMAS CONDOMINIALESEN LOS AA.HH. AMISTAD UNIDA, STMA. CRUZ DE MAYO, M. GONZALES PRADA, SAN MARTIN DE PORRESY SAGRADA FAMILIA - DISTRITO DE COMAS


AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE SISTEMAS CONDOMINIALESEN EL A.H. VILLA DE JESUS - DISTRITO DE COMAS




Lista de Cantidades

RESUMEN POR PIP

PIP N°3:








II I.G.V. (19% de I) S/. 0.00


Nota:


PIP N°5:








II I.G.V. (19% de I) S/. 0.00


Nota:



AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE SISTEMAS CONDOMINIALESEN EL A.H. LAS PRIMAVERAS V ZONA DE COLLIQUE - DISTRITO DE COMAS


AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE SISTEMAS CONDOMINIALESEN LOS AA.HH. CRISTO REY Y PASAJE COLLIQUE CUARTO SECTOR COMITE 52 LOS CLAVELES -DISTRITO DE COMAS



Lista de Cantidades

RESUMEN POR PIP

PIP N°6:








II I.G.V. (19% de I) S/. 0.00


Nota:


Nota: El Licitante deberá presentar junto con su Oferta un desglose detallado de sus gastos generales, según gastos generalesfijos y variables, concordantes con el porcentaje declarado en su Oferta. Además adjuntar un diskette con la hoja de cálculocorrespondiente.

AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE SISTEMAS CONDOMINIALESEN LOS AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE Y SANTIAGO APOSTOL - DISTRITO DE COMAS




Lista de Cantidades

Licitación: L.P. N. N° 004-2006/BIRF-SEDAPALObra:


PRESUPUESTO DEL PIP 02 - Carabayllo S/. 0.00

PRESUPUESTO DEL PIP 03 - Ventanilla S/. 0.00

PRESUPUESTO DEL PIP 01 - Comas S/. 0.00






II I.G.V. (19% de I) S/. 0.00


Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Mediante Sistemas Condominiales en VariosDistritos del Cono Norte-Paquete 2

RESUMEN GENERAL

106


Lista de Cantidades

4. Bases, Sección 7C (2) .doc

107

Partidas del Contrato

GENERALIDADES Esta especificación incluye la descripción, método de medición, de ser aplicable y la manera de calcular el pago de las Partidas del Contrato.

Los trabajos por partida incluyen todas las obras complementarias, materiales, equipos y mano de obra que no estén incluidas expresamente pero que son necesarias para conseguir una obra completa y funcional.

Incluyen también el trámite y los costos de éstos trámites necesarios para obtener todas las licencias, permisos y derechos de vía necesarios para poder ejecutar las obras.

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá tener en cuenta los procedimientos establecidos por el Sistema ISO de SEDAPAL.

01. OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

Partida: 01.001 Campamento provisional para la obra DescripciónEsta partida incluye todos los materiales, equipos, alquileres, provisión de servicios de agua potable, sanitarios, electricidad, teléfono y todo lo necesario para erigir, mantener y posteriormente retirar las oficinas, depósitos y almacenes en obra del Contratista, incluyendo las especificadas para uso del Supervisor, tal como se especifica en la Sección 1-Trabajos Preliminares, de las Especificaciones Técnicas Particulares.

El mantenimiento de los servicios (agua, luz, teléfono, baños portátiles, etc.), los dispositivos de seguridad (extintores, botiquín de primeros auxilios, etc.) serán considerados en los gastos generales del presupuesto.

Medición La medición de esta partida se hará por unidad de campamento instalado a satisfacción del Supervisor.

PagoSe pagará el 30% de la suma ofertada por cada campamento provisional de obra al primer mes, una vez que el Supervisor haya aprobado las instalaciones, el 20% al segundo mes quedando un 50% restante para ser pagado proporcionalmente al plazo vigente de ejecución de las obras y de acuerdo al avance de ellas, previa aprobación del Supervisor.

Partida: 01.002 Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 2,40 m DescripciónEsta Partida incluye todos los materiales, mano de obra, etc. para preparar, instalar, mantener y posteriormente retirar los carteles de identificación de obra, según se especifica en la Sección 1-Trabajos Preliminares, de las Especificaciones Técnicas Particulares.


Lista de Cantidades


108

Medición La medición de esta partida se hará por unidad de cartel instalado a satisfacción del Supervisor.

PagoSe pagará la suma ofertada por unidad suministrada previa aprobación del Supervisor. Una vez terminada la obra los carteles deberán ser entregados en los almacenes de SEDAPAL.

Partida: 01.003 Movilización y Desmovilización de equipo DescripciónEsta partida incluye todo el equipo, personal, maquinaria, combustible, lubricantes, herramientas y todo lo necesario para trasladar los equipos, herramientas y personal al sitio de las obras y su retorno a su lugar de origen, tal como se especifica en la Sección 1-Trabajos Preliminares, de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Medición La medición de esta partida se hará unitariamente por el traslado a satisfacción del Supervisor.

PagoSe pagará la suma ofertada de la siguiente forma: 30% al primer mes, 20% al segundo mes de acuerdo a la movilización a los sitios de las obras, quedando el 50% restante para ser pagado al concluir la desmovilización.

Partida: 01.004 Trazo y replanteo de las obras DescripciónEsta Partida incluye todos los materiales, mano de obra, equipo, etc. requerido para el trazado y replanteo de las obras tal como se especifica en la Sección 1-Trabajos Preliminares, de las Especificaciones Técnicas Particulares. Incluye el trazo inicial y final de las obras, la preparación de los planos y diseños adicionales que se requieran para la obra y la modificación de los planos y diseños para reflejar los cambios durante la obra y los planos de replanteo final. Todos los planos y diseños serán entregados en archivos en la última versión de la licencia adoptada por SEDAPAL y juegos impresos en la cantidad indicada en los Datos del Contrato.

Medición La medición de esta partida se hará por kilómetro de obra trazada y replanteada a satisfacción del Supervisor.

PagoLa suma ofertada por el trazo y replanteo de las obras, será pagada siempre y cuando el contratista cumpla con lo especificado, de la siguiente manera:


Lista de Cantidades


109

El 30% al inicio de los trabajos, el 50% pagará proporcionalmente al plazo vigente de ejecución de los trabajos según el avance y la aprobación del Supervisor y el 20% restante concluida la obra y luego de la entrega y aprobación por el Supervisor de los Planos de Replanteo Final de Obra.

Partida: 01.005 Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigación de Impactos Ambientales

DescripciónEsta partida incluye todos los materiales, mano de obra, equipo, etc. para cumplir con todas las medidas especificadas o requeridas por SEDAPAL, las Municipalidades u otra Autoridad Oficial competente para el control de ruido y polvo resultante de la obra y los otros requerimientos para la mitigación de los impactos ambientales tal como se especifica en los rubros 1.4.19 a 1.4.25 de las Especificaciones Técnicas Generales y en las Especificaciones Técnicas Particulares, rubro 1.5.2 de la Parte 1-Trabajos Preliminares; y rubros 2.5.13 y 2.5.14 de la Parte 2-Movimiento de Tierras.

Igualmente incluye los materiales, mano de obra y equipos requeridos para la señalización, creación y mantenimiento de desvíos, seguridad, puentes peatonales y vehiculares, etc., que se requieran para cumplir con los requerimientos de los Municipios, la Dirección de Transporte Urbano y de Seguridad Vial, la Cartilla de Señalización de Tránsito y Medidas de Seguridad en las Obras que Realiza SEDAPAL tal como se especifica en la Sección 1-Trabajos Preliminares, de las Especificaciones Técnicas Particulares.

También incluye los materiales, mano de obra y equipos requeridos para asegurar la protección de las interferencias con las instalaciones de servicios públicos tal como se especifica en Sección 1-Trabajos Preliminares, de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Adicionalmente, la partida incluye la totalidad de actividades establecidas en las Fichas Técnicas Ambientales y en el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional que se adjunta.

Medición La medición de esta partida se hará globalmente por la aplicación de las medidas de seguridad, higiene ocupacional y mitigación de impactos ambientales bajo la aprobación y a satisfacción del Supervisor.

PagoLa suma ofertada será dividida por el plazo del contrato y pagada mensualmente, siempre y cuando el Contratista cumpla con lo especificado. De no cumplir, según la indicación por escrito del Supervisor, no se pagará dicha suma mensual y se impondrá una multa de S/.5,000.00 por cada mes de incumplimiento, que será descontado de la valorización de obra.


Lista de Cantidades


110

02. REDES DE ALCANTARILLADO

02.001. RED PRINCIPAL

02.001.001 SUMINISTRO DE TUBERÍA

02.001.001.001 Suministro de Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo

02.001.001.002 Suministro de Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 150 inc. anillo

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para el suministro de tubería y sus accesorios (incluido desperdicios), para las líneas de rebose de los reservorios, en los diferentes diámetros y clase que se indica en los planos y que cumplan con las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.

DescripciónEl trabajo a realizar comprende el suministro de tuberías y sus accesorios a utilizar en el tendido de las líneas principales de alcantarillado.

Medición Estas partidas se medirán por metro lineal útil de tubería, puesta en almacén con las certificaciones requeridas en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables. La longitud útil de tubería es aquella medida entre paredes interiores de buzones, es decir no se considera el diámetro interior de los buzones.

PagoSe pagará el 90% de la longitud útil de tubería puesta en el almacén del Contratista, a satisfacción y con la aprobación del Supervisor al precio unitario consignado en el Contrato. El saldo será cancelado al verificarse la longitud real instalada.

02.001.002 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

02.001.002.001 Instalación de tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,01 m a 1,25m prof.

02.001.002.002 Instalación de tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,26 m a 1,50m prof.

02.001.002.003 Instalación de tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,51m a 1,75m prof.

02.001.002.004 Instalación de tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 1,76m a 2,00m prof.

02.001.002.005 Instalación de tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-semirocoso DN 150 de 2,01m a 2,50 m prof.

02.001.002.006 Instalación de tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,01m a 1,25 m prof.


Lista de Cantidades


111


02.001.002.007 Instalación de tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 1,26m a 1,50 m prof



02.001.002.010 Instalación de tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 t-rocoso DN 150 de 2,01m a 2,50 m



El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para la instalación de tubería y sus accesorios para alcantarillado y rebose de los reservorios de fabricación nacional o importada, en los diferentes diámetros que se indica en los planos y para diferentes rangos de profundidad, en terreno normal, roca y roca descompuesta en estado saturado o no, de acuerdo a lo indicado en los planos y las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.

DescripciónLas partidas comprenden los siguientes trabajos:

Transporte al sitio de la tubería y accesorios.

Protección, recuperación o reemplazo de estructuras e instalaciones subterráneas existentes afectadas por las obras.

Excavación en terreno normal, roca y/o semirocoso. En casos excepcionales y bajo aprobación expresa del Supervisor se permitirá el uso de explosivos.

Refine y nivelación de zanja a los niveles indicados.

Colocación de la cama de apoyo.

Instalación de tubería, accesorios y anclajes.

Suministro, colocación y compactación de material de relleno selecto y/o de préstamo según especificaciones técnicas.

Pruebas de compactación.

Prueba hidráulica a zanja abierta, incluida la provisión de agua.

Eliminación de desmonte, incluido esponjamiento según Especificaciones Técnicas de SEDAPAL.

Apoyos de concreto para profundidades insuficientes

Prueba hidráulica a zanja llena, incluida la provisión de agua.


Lista de Cantidades


112

Tablestacado, entibado y arriostramiento.

Remoción de agua.

Limpieza y eliminación de escombros, considerando el esponjamiento según sea el tipo de terreno de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Todas las obras complementarias correspondientes, material y equipo, que no estén incluidas bajo otras Partidas de Contrato; así como los requerimientos de permiso y derechos de vía necesarios, para conseguir una obra completa y funcional.

Medición Se medirá la longitud de tubería de entre paredes internas de buzones a ser pagada bajo esta Partida de Contrato.

PagoEl pago se hará por metro lineal de obra completada a satisfacción y con la aprobación del Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.

02.001.002.013 Empalmes de tuberías DN 100 a 150 buzón existente en servicio

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para empalmar tuberías de todo tipo y diámetro, a toda profundidad y en todo terreno, tal como ha sido indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor.

El Contratista debe presentar para la aprobación del Supervisor y del Contratante y previamente a la ejecución del trabajo, una descripción e información técnica detallada del procedimiento a seguir para realizar el empalme.

DescripciónEl trabajo a realizar comprende:

Bloqueo temporal y desbloqueo del ingreso o ingresos de caudal.

Perforación de la pared del buzón existente.

Suministro y colocación del niple de empalme.

Preparación y vaciado de concreto para el anclaje del niple de empalme.

Preparación y colocación del concreto para rellenar la perforación del buzón.

Terminación de la superficie interna del buzón.

Limpieza y eliminación de escombros.

Todas las obras complementarias correspondientes, material y equipo, que no están incluidas bajo otras Partidas de Contrato; así como los requerimientos de permisos y derechos de vía necesarios.


Lista de Cantidades


113

Medición Se contará el número de empalmes de tubería nueva a buzón existente.

PagoEl pago de estas partidas se hará por unidad terminada a satisfacción y con la aprobación del Supervisor, al precio unitario del Contrato.

02.001.002.014 Empalme entre ramal condominial y red principal de alcantarillado existente con elemento de empotramiento PVC DN 100 a 200

02.001.002.015 Empalme entre ramal condominial y red principal de alcantarillado proyectada con elemento de empotramiento PVC DN 100 a 150

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para empalmar tuberías de todo tipo y diámetro, a toda profundidad y en todo terreno, entre un ramal condominial y la red principal de alcantarillado, tal como ha sido indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor.

El Contratista debe presentar para la aprobación del Supervisor y del Contratante y previamente a la ejecución del trabajo, una descripción e información técnica detallada del procedimiento a seguir para realizar el empalme.


Bloqueo temporal y desbloqueo del ingreso o ingresos de caudal.

Perforación de la pared de la red principal de alcantarillado.

Suministro y colocación del elemento de empotramiento de empalme.

Preparación y vaciado de concreto para el anclaje del elemento de empotramiento.



Medición Se contará el número de empalmes entre un ramal condominial y la red principal de alcantarillado existente.


02.001.003 BUZONES02.001.003.001 Buzonete t. semirocoso a pulso 1,00 m profundidad C-PII 02.001.003.002 Buzonete t. rocoso a pulso 1,00 m profundidad (sin empleo de


Lista de Cantidades


114

explosivos) C-PII 02.001.003.003 Buzonete t. rocoso a pulso 1,00 m profundidad (sin empleo de

explosivos) C-PV 02.001.003.004 Buzón I t. semiroca a pulso 1,01 a 1,25 m profundidad (encof.

exterior e interior) C-PII 02.001.003.005 Buzón I t. semiroca a pulso 1,26 a 1,50 m profundidad (encof.




exterior e interior) C-PII 02.001.003.009 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,01 a 1,25 m profundidad

(encofrado interior) C-PII 02.001.003.010 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,26 a 1,50 m profundidad

(encofrado interior) C-PII 02.001.003.011 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,51 a 1,75 m profundidad

(encofrado interior) C-PII

02.001.003.012 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,76 a 2,00 m profundidad (encofrado interior) C-PII






02.001.003.018 Buzón I t. semiroca a pulso 1,01 a 1,25 m profundidad (encof. exterior e interior) C-PV






02.001.003.024 Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,01 a 1,25 m profundidad (encofrado interior) C-PV




Lista de Cantidades


115




El trabajo a realizar bajo esta Partida de Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para instalar buzonetes y buzones de Tipo I, para todo tipo de cemento, para toda profundidad y todo terreno normal, semirocoso y rocoso, tal como ha sido indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor


Excavaciones, refine y nivelación.

Suministro y colocación de encofrado y desencofrado.

Preparación y vaciado de concreto para base de concreto de buzón, paredes, canaleta de concreto, losa de techo.

Suministro e instalación de marco de fierro fundido y tapa de concreto

Empalmes de la tubería y anclajes de concreto.

Prueba hidráulica, incluyendo la provisión de agua.


Relleno con material propio o de préstamo, según el caso, y compactación con pruebas de densidad.

Pruebas de calidad del concreto.

Eliminación de desmonte, incluido esponjamiento según las Especificaciones Técnicas de SEDAPAL.

Tablestacado, entibado y arriostramiento, de ser necesarios.

Remoción de agua.

Restauración de áreas verdes.

Reemplazo de bermas, veredas y sardineles que fueran afectados.



Medición Se contará el número de buzones nuevos en cada tipo de terreno para cada rango de profundidad medida desde el nivel natural del terreno o pavimento existente hasta el fondo del buzón.


Lista de Cantidades


116


02.002. RAMAL CONDOMINIAL

Sub título: 02.002.001 SUMINISTRO DE TUBERÍA

02.002.001.001 Suministro de tubería p/alcantarillado PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 inc. anillo

02.002.001.002 Suministro de tubería y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 inc. anillo

El trabajo a realizar bajo esta Partida del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para el suministro de tubería (incluido desperdicio) y sus accesorios, para los ramales condominiales, en los diferentes diámetros y clase que se indica en los planos y que cumplan con las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.

DescripciónEl trabajo a realizar comprende el suministro de tuberías y sus accesorios a utilizar en el tendido de los ramales condominiales de alcantarillado.

Medición Estas partidas se medirán por metro lineal de tubería, puesta en almacén con las certificaciones requeridas en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables. La longitud útil de tubería es aquella medida entre paredes interiores de las cajas condominiales, es decir no se considera el diámetro interior de las cajas.

PagoSe pagará el 90% de la longitud útil de tubería puesta en el almacén del Contratista, a satisfacción y con la aprobación del Supervisor al precio unitario consignado en el Contrato. El saldo será cancelado al verificarse la longitud real instalada.


02.002.002.001 Instalación de tubería y accesorios p/alcantarillo PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-normal de 0.30m a 0.49m prof

02.002.002.002 Instalación de tubería y accesorios p/alcantarillo PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 0.50m a 0.90m prof

02.002.002.003 Instalación de tubería y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 t-semirocoso DN 100 de 0,91m a 1,20m prof

02.002.002.004 Instalación de tubería y accesorios p/alcantarillado PVC NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-semirocoso de 1,21m - 2,00m prof

02.002.002.005 Instalación de tubería y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0.30m a 0.49m prof

02.002.002.006 Instalación de tubería y accesorios p/alcantarillado PVC-U UF


Lista de Cantidades


117

NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,50m a 0.90m prof

02.002.002.007 Instalación de tubería y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 0,91m a 1,20m prof

02.002.002.008 Instalación de tubería y accesorios p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 20 DN 100 t-rocoso de 1,21m - 2,00m

02.002.002.009 Instalación de tubería p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-semirocoso de 0,91m - 1,20m

02.002.002.010 Instalación de tubería p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-semirocoso de 1,21m - 2,00m

02.002.002.011 Instalación de tubería p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-rocoso de 0,91m - 1,20m

02.002.002.012 Instalación de tubería p/alcantarillado PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 150 t-rocoso de 1,21m - 2,00m

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para la instalación de tubería y sus accesorios para alcantarillado de fabricación nacional o importada, para los ramales condominiales, en los diferentes diámetros que se indica en los planos y para diferentes rangos de profundidad, en terreno normal, roca y roca descompuesta en estado saturado o no, de acuerdo a lo indicado en los planos y las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.


Transporte a zona sin acceso vehicular de todos los materiales para la instalación de tubería y accesorios.


Excavación en terreno normal, roca y/o semirocoso. En casos excepcionales y bajo aprobación expresa del Supervisor se permitirá el uso de explosivos.



Instalación de tubería.


Pruebas de compactación, según requerimiento del Supervisor, in situ.


Eliminación de desmonte incluido esponjamiento según Especificaciones Técnicas de SEDAPAL.

Apoyos de concreto para profundidades insuficientes



Lista de Cantidades


118


Remoción de agua.



Medición Se medirá la longitud de tubería de entre paredes internas de cajas condominiales a ser pagada bajo esta Partida de Contrato.


02.002.003 MONTANTES

02.002.003.001 Montante PVC DN 100 mm (h = 2.01 a 3.00 m) (CP II)

02.002.003.002 Montante PVC DN 100 mm (h = 3.01 a 4.00 m) (CP II)

02.002.003.003 Montante PVC DN 100 mm (h = 1.01 a 2.00 m) (CP V)




El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para la instalación de la tubería montante de alcantarillado y sus accesorios para diferentes alturas tal como se indica en los planos y las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.


Transporte a zona sin acceso vehicular de todos los materiales, tubería y accesorios.


Excavación en terreno normal, semirocoso y rocoso.

Emplazamiento de la tubería montante y accesorios como figura en los planos.

Empalme de la tubería al ramal condominial.

Encofrado, reforzamiento, vaciado de concreto, fraguado y desencofrado de la columna de protección.

Prueba hidráulica, incluida la provisión de agua.


Lista de Cantidades


119


Tablestacado, entibado y arriostramiento, de ser necesarios.

Remoción de agua.

Limpieza y eliminación de escombros incluido el factor de esponjamiento.


Medición Se contará el número de montantes para cada rango de altura y tipo de cemento a ser pagada bajo esta Partida de Contrato.

PagoEl pago se hará por montante terminado a satisfacción y con la aprobación del Supervisor, aplicando el precio unitario correspondiente del Contrato.

02.002.004 CAJA CONDOMINIAL

02.002.004.001 Suministro e instalación de caja condominial t-semirocoso (CP-II)

02.002.004.002 Suministro e instalación de caja condominial t-rocoso (CP-II)

02.002.004.003 Suministro e instalación de caja condominial t-semirocoso (CP-V)

02.002.004.004 Suministro e instalación de caja condominial t-rocoso (CP-V)

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para instalar las cajas condominiales en terreno normal, semirocoso y rocoso, tal como se indica en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor.


Transporte a zona sin acceso vehicular de todos los materiales para instalar la caja condominial.

Excavaciones sin uso de explosivos, refine y nivelación.

Suministro e instalación de los anillos de base, superior e intermedios según diseño típico incluido en las Especificaciones Técnicas para la ejecución de Obras Condominiales de SEDAPAL para las cajas prefabricadas.

Suministro y colocación de encofrado y desencofrado para cajas vaciadas in situ.

Preparación y vaciado de concreto para cajas vaciadas in situ.

Suministro e instalación de la tapa de concreto para las cajas prefabricadas y vaciadas in situ.


Lista de Cantidades


120

Empalmes de la tubería y dados de concreto.

Prueba hidráulica. Incluyendo la provisión y eliminación de agua.


Suministro y colocación de material de relleno y compactación.

Limpieza y eliminación de desmonte y escombros incluido esponjamiento según Especificaciones Técnicas de SEDAPAL.

Incluye tablestacado, entibado y arriostramiento, y remoción de agua de ser necesario.

Restauración de áreas verdes.



Medición Se contará el número de cajas condominiales instaladas en cada tipo de terreno y tipo de cemento.


02.002.005 VARIOS

02.002.005.001 Rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e=2"

02.002.005.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor

02.002.005.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor

02.002.005.004 Rotura, ED y reposición de pirca de piedra con concreto

02.002.005.005 Rotura, ED y reposición de pavimento empedrado

02.002.005.006 Rotura, ED y reposición de muro de concreto

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios, según el caso, llevar a cabo los trabajos para la rotura, eliminación de excedentes y reposición de pavimento flexible, vereda rígida, gradas, empedrado y pirca de piedra, relacionados con la instalación de tuberías de diferentes diámetros tal como se indica en los planos y se especifica en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.

DescripciónEl trabajo a realizar comprende, según el caso:


Lista de Cantidades


121

Transporte a zona sin acceso vehicular de todos los materiales para construcción de pavimento, vereda, grada, pirca o muro.

Corte con sierra.

Rotura de vereda, grada, pirca o muro.

Rotura de empedrado.

Refine y nivelación.

Suministro y colocación de encofrado para gradas.

Reposición y colocación de piedra emboquillada para pircas.

Suministro y colocación del concreto para las veredas, gradas y muros.

Reposición de empedrado.

Formación de bruñas en veredas.

Protección y curado.


Medición Estas partidas se medirán por metro cuadrado de pavimento flexible, pavimento empedrado, vereda rígida, grada, empedrado (medida en proyección horizontal), pirca y muro terminado.

PagoSe pagará los metros cuadrados medidos, terminados y aprobados por el Supervisor al precio unitario consignado en el Contrato.

02.002.005.007 Concreto f'c=140 kg/cm2 para protección de tubería en cruce de pirca (CP-II)

02.002.005.008 Concreto para protección de tubería en cruce de vía (CP-II)

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para la preparación, colocación y curado del concreto para protección de tuberías en fondo de zanja tanto en cruce de pista como en cruce de pirca, relacionados con la instalación de tuberías de diferentes diámetros tal como se indica en los planos y se especifica en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.


Preparación del concreto de la resistencia requerida en los planos y especificaciones técnicas aplicables.

Encofrado y desencofrado, de ser necesario.

Suministro y colocación de refuerzo, de ser necesario.


Lista de Cantidades


122


Medición Estas partidas se medirán por metro lineal de protección terminada.

PagoSe pagará la longitud de refuerzo terminado y aprobado por el Supervisor al precio unitario consignado en el Contrato.

02.002.005.009 Sellado de letrina

El trabajo a realizar bajo esta Partida del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para la anulación y sellado de letrinas, relacionados con la instalación de tuberías de diferentes diámetros tal como se indica en los planos y se especifica en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.


Demolición de piso y/o muro.

Desmantelamiento y disposición de caseta si la hubiera.

Provisión y colocación de material de préstamo “piedra grande” para sellado de letrina.

Suministro y esparcido de cal.

Relleno compactado.


Eliminación de escombros.

Medición Estas partidas se medirán por letrina sellada.

PagoSe pagará por letrina el precio unitario consignado en el Contrato.

02.002.005.010 Demolición y ED de buzón en mal estado hasta 1,25 m de prof.

El trabajo a realizar bajo esta Partida del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para según el caso, llevar a cabo los trabajos de demolición de buzones en mal estado indicados en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.


Lista de Cantidades


123


Demolición de buzones.

Provisión y colocación de material de préstamo para sellado de excavación.


Relleno compactado.


Eliminación de escombros.

Medición Estas partidas se medirán por buzón demolido.

PagoSe pagará por buzón demolido y con la aprobación a satisfacción del Supervisor, al precio unitario consignado en el Contrato.

02.002.005.011 Corte y eliminación de tubería existente PVC.

El trabajo a realizar bajo esta Partida del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para según el caso, llevar a cabo los trabajos de corte y eliminación de tuberías existentes indicados en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.


Excavación en terreno normal.

Corte y eliminación de tubería y accesorios.

Eliminación de anclajes de concreto.

Relleno con material seleccionado de préstamo según especificaciones técnicas.


Medición Se medirá la longitud de tubería cortada y eliminada indicado bajo esta Partida de Contrato.

PagoEl pago se hará por metro lineal de eliminación completada, con la aprobación a satisfacción del Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.

02.002.005.012 Relleno compactado en terreno semiroca con maquinaria


Lista de Cantidades


124

El trabajo a realizar bajo esta Partida del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para el relleno compactado con material de préstamo, de acuerdo a lo indicado en los planos y las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.


Refine y nivelación del terreno con maquinaria a los niveles indicados.






Medición Se medirá por metro cúbico de material compactado.

PagoEl pago se hará por metro cúbico de obra completada a satisfacción y con la aprobación del Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.

02.002.005.013 Excavaciones – cortes en terreno semiroca con tractor

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para realizar las excavaciones y cortes en terreno semiroca con tractor, de acuerdo a lo indicado en los planos y las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.


Excavación – cortes en terreno semirocoso




Medición Se medirá por metro cúbico de material excavado.

PagoEl pago se hará por metro cúbico de obra completada a satisfacción y con la aprobación del Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.


Lista de Cantidades


125

02.003. CONEXIÓN DOMICILIARIA DE DESAGÜE

02.003.001 Conexión domiciliaria de desagüe condominial t-semirocoso (CP-II)

02.003.002 Conexión domiciliaria de desagüe condominial t-rocoso (CP-II)

02.003.003 Conexión domiciliaria de desagüe condominial duplex t-rocoso (CP-II)

02.003.004 Conexión domiciliaria de desagüe condominial t-semirocoso (CP-V)

02.003.005 Conexión domiciliaria de desagüe condominial t-rocoso (CP-V)

02.003.006 Conexión domiciliaria de desagüe condominial duplex t-rocoso (CP-V)

El trabajo a realizar bajo esta Partida de Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para completar las conexiones de alcantarillado condominial en cualquier tipo de terreno, tal como ha sido indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor


Transporte a zona sin acceso vehicular de todos los materiales para instalar la conexión domiciliaria de desague.

Trazo y replanteo.

Excavaciones sin usar explosivos, refine y nivelación para tuberías de conexión al ramal condominial.

Suministro e instalación de caja condominial, según tipo de cemento.

Suministro e instalación de las tuberías de conexión.

Empalme de tuberías a caja condominial, y anclaje de concreto.

Prueba hidráulica. Incluyendo la provisión y eliminación de agua.


Suministro y colocación del material de relleno y compactación.

Limpieza y eliminación de desmonte y escombros incluido esponjamiento según Especificaciones Técnicas de SEDAPAL.

Incluye tablestacado, entibado y arriostramiento, y remoción de agua de ser necesario.


Medición Se contará el número de conexiones domiciliarias condominiales de alcantarillado en cada tipo de terreno y tipo de cemento.


Lista de Cantidades


126


02.003.007 Conexión domiciliaria de desagüe convencional t-semirocoso

02.003.008 Conexión domiciliaria de desagüe convencional t-rocoso

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para completar las conexiones de alcantarillado condominial en cualquier tipo de terreno, tal como ha sido indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor


Transporte a zona sin acceso vehicular de todos los materiales para instalar la conexión domiciliaria de desague convencional.

Trazo y replanteo.

Excavaciones sin usar explosivos, refine y nivelación para tuberías de conexión al colector.

Suministro e instalación de caja de registro.

Suministro e instalación de accesorios de empalme.

Suministro e instalación de las tuberías de conexión.

Empalme de la tubería de conexión a la red principal incluido anclaje de concreto.

Prueba hidráulica. Incluyendo la provisión de agua.


Suministro y colocación del material de relleno y compactación.

Eliminación de desmontes incluido esponjamiento según Especificaciones Técnicas de SEDAPAL.

Incluye tablestacado, entibado y arriostramiento de ser necesario.

Remoción de agua.



Medición Se contará el número de conexiones domiciliarias convencionales de alcantarillado en cada tipo de terreno.


Lista de Cantidades


127


03. REDES DE AGUA POTABLE

03.001. RED PRINCIPAL

03.001.001 SUMINISTRO DE TUBERÍA

03.001.001.001 Suministro de tubería y accesorios p/agua potable PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 80 inc. anillo




03.001.001.005 Suministro de tubería y accesorios p/agua potable de hierro dúctil K7 DN 80 inc. anillo



El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para el suministro de todo tipo de tubería (incluido desperdicios) y sus accesorios, para las líneas principales de agua potable, en los diferentes tipos de material, diámetros y clase que se indica.

DescripciónEl trabajo a realizar comprende el suministro de tuberías y sus accesorios a utilizar en el tendido de las redes principales, líneas de conducción y de impulsión de agua potable.

Medición Estas partidas se medirán por metro lineal de tubería, puesta en almacén con las certificaciones requeridas en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables. La longitud de los tramos de tubería se medirá entre puntos de inflexión. No se metrará los accesorios. Los planos de detalle de accesorios son sólo referenciales, debiendo el Contratista decidir bajo responsabilidad el número y tipo de accesorio a utilizar para instalar la redes según lo indicado en los planos.

PagoSe pagará el 90% de la longitud de tubería puesta en el almacén del Contratista, a satisfacción y con la aprobación del Supervisor al precio unitario consignado en el Contrato. El saldo será cancelado al verificarse la longitud real instalada.


Lista de Cantidades


128

No se efectuará ningún pago adicional por accesorios, considerándose que su costo esta incluido en el costo de la tubería.


03.001.002.001 Instalación de tubería y accesorios PVC p/agua potable t-semirocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof.

03.001.002.002 Instalación de tubería y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 80 de 1,01m a 1,25m prof.

03.001.002.003 Instalación de tubería y accesorios PVC p/agua potable t-semirocoso DN 50 - 65 de 1,01m a 1,25m prof.

03.001.002.004 Instalación de tubería y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 50 - 65 de 1,01m a 1,25m prof

03.001.002.005 Instalación de tubería y accesorios PVC p/agua potable t-semirocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof.

03.001.002.006 Instalación de tubería y accesorios PVC p/agua potable t-rocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof.

03.001.002.007 Instalación de tubería y accesorios HD p/agua potable t-semirocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof.

03.001.002.008 Instalación de tubería y accesorios HD p/agua potable t-rocoso DN 100 de 1,01m a 1,25m prof.





El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para la instalación de tubería y sus accesorios para líneas principales de agua potable, de fabricación nacional o importada, en los diferentes diámetros para diferentes rangos de profundidad, en terreno normal, semirocoso y rocoso, de acuerdo a lo indicado.


Transporte al sitio de la tubería y accesorios.


Excavación en terreno normal, semirocoso o rocoso.



Lista de Cantidades


129


Instalación de tubería y accesorios.

Anclajes de concreto.

Relleno con material selecto.

Relleno y compactación con material seleccionado de préstamo según especificaciones técnicas.






Remoción de agua.



Medición Se medirá la longitud de tubería instalada incluyendo todos los accesorios indicados bajo esta Partida de Contrato.

PagoEl pago se hará por metro lineal de obra completada, probada y aceptada por el Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.

03.001.003 VÁLVULAS Y EMPALMES

03.001.003.001 Suministro e instalación de válvulas cpta. CC ho. Dúctil cierre elast. Vástago acero inox. DN 80

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y servicios para llevar a cabo las obras civiles y el suministro e instalación del equipamiento para las válvulas de cierre en las líneas de agua potable, tal como está indicado.

DescripciónEstas partidas incluyen los siguientes trabajos:

Adicionales de corte, rotura, eliminación de desmonte y reposición de vereda o pavimento flexible.

Excavación adicional para estructuras, refine y nivelación.

Encofrado y desencofrado, acero de refuerzo y concreto para losa, anclajes.


Lista de Cantidades


130

Tubo de señal.

Tarrajeo y acabados.

Marco y tapa de fierro dúctil.

Suministro e instalación de las válvulas de compuerta.

Protección contra corrosión.

Accesorios y otros elementos necesarios para su correcto funcionamiento

Protección, recuperación o reemplazo de estructuras e instalaciones subterráneas existentes afectadas por las obras

Todas las obras complementarias correspondientes, material y equipo, que no estén incluidas bajo otras Partidas de Contrato; así como los requerimientos de permisos y derechos de vía necesarios, para conseguir una obra completa y funcional.

Medición Se medirá cada válvula de compuerta como una unidad a ser pagada bajo esta Partida de Contrato.

PagoEl pago se hará por válvula de compuerta completada y aceptada por el Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.

03.001.003.002 Suministro e instalación de válvula reductora de presión DN 80

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y servicios para llevar a cabo las obras civiles para las válvulas reductoras de presión, incluyendo las obras civiles para la cámara y el equipamiento hidráulico, tal como está indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor.

DescripciónEstas partidas incluyen la ejecución de:

Rotura y reposición de pavimentos o veredas.

Restauración de las áreas verdes.

Protección de estructuras adyacentes e instalaciones subterráneas.

Excavación para estructuras, refine y nivelación.

Tablestacados, entibado, remoción de agua.

Trabajos en concreto simple.

Estructuras de concreto armado.

Rellenos compactados.

Eliminación de desmonte incluido esponjamiento.



Lista de Cantidades


131

Suministro e instalación del equipamiento hidráulico como se indica en los planos.

Pruebas de funcionamiento.



Medición Se medirá cada válvula reductora de presión por unidad completa.

PagoEl pago se hará por cada válvula reductora de presión terminada, equipada y que haya cumplido con las pruebas especificadas a satisfacción y con la aprobación del Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.

03.001.003.003 Suministro e instalación de válvula de aire automática roscada esférica de acero inoxidable DN 40/80

El trabajo a realizar bajo esta Partida del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y servicios para llevar a cabo las obras civiles para las válvulas de aire, incluyendo las obras civiles para la cámara y el equipamiento hidráulico, tal como está indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor.








Sumidero.

Marco y tapa de registro.




Suministro e instalación del equipamiento hidráulico, incluido la válvula de aire y accesorios, como se indica en los planos.


Lista de Cantidades


132




Medición Las válvulas de aire se medirán por unidad completa.

PagoEl pago se hará por válvula de aire terminada, equipada y que haya cumplido con las pruebas especificadas a satisfacción y con la aprobación del Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.

03.001.003.004 Suministro e instalación de válvula de purga DN 50/80

El trabajo a realizar bajo esta Partida del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y servicios para llevar a cabo las obras civiles para las cámaras de válvula de purga, incluyendo las obras civiles para la cámara y el equipamiento hidráulico, tal como está indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor.












Suministro e instalación del equipamiento hidráulico, incluido la válvula de purga como se indica en los planos.

Suministro e instalación de los accesorios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.



Lista de Cantidades


133



Medición Las válvulas de purga se medirán por unidad completa.

PagoEl pago se hará por cada válvula de purga terminada, equipada y que haya cumplido con las pruebas especificadas a satisfacción y con la aprobación del Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.

03.001.003.005 Empalme de agua potable de tubería nueva a red existente

El trabajo a realizar bajo esta Partida del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y servicios para llevar a cabo las obras civiles y el suministro e instalación del equipamiento para los empalmes de las líneas nuevas de agua potable a la red existente, tal como está indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor.


Corte, rotura, eliminación de desmonte de vereda, sardinel, pavimento rígido o pavimento flexible.

Excavación, refine y nivelación en tramo de tubería existente.

Suministro e instalación de los elementos de empalme tal como se indica en los planos.

Suministro e instalación de accesorios de empalme y/o transición, codos, tubos, bridas, pernos, empaques y cualquier otro elemento necesario para su correcto funcionamiento

Remoción de agua.


Material de relleno y compactación para tramo de tubería existente.

Reposición de vereda, sardinel, pavimento rígido o pavimento flexible.

Restauración de áreas verdes y de acceso vehicular.



Lista de Cantidades


134

Medición Se medirá cada empalme como una unidad a ser pagada bajo esta Partida de Contrato.

PagoEl pago se hará por empalme completado y aprobado por el Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.

03.001.003.006 Suministro e instalación de válvula de control DN 150

El trabajo a realizar bajo esta Partida del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y servicios para llevar a cabo las obras civiles para las cámaras de válvula de control, incluyendo las obras civiles para la cámara y el equipamiento hidráulico, tal como está indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenados en forma escrita por el Supervisor.

















Medición La válvula de control se medirá por unidad completa.


Lista de Cantidades


135

PagoEl pago se hará por cada válvula de control terminada, equipada y que haya cumplido con las pruebas especificadas a satisfacción y con la aprobación del Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.

03.002. RAMAL CONDOMINIAL

03.002.001 SUMINISTRO DE TUBERÍA 03.002.001.001 Suministro de tubería y accesorios p/agua potable PVC SP PN 10

DN 50 inc. anillo

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para el suministro de todo tipo de tubería incluido desperdicios y sus accesorios, para los ramales condominiales de agua potable que cumplan con las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.

DescripciónEl trabajo a realizar comprende el suministro de tuberías y sus accesorios a utilizar en el tendido de los ramales condominiales de agua potable.

Medición Estas partidas se medirán por metro lineal de tubería, puesta en almacén con las certificaciones requeridas en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables. La longitud de los tramos de tubería se medirá entre puntos de inflexión. No se metrará los accesorios. Los planos de detalle de accesorios son solo referenciales, debiendo el Contratista decidir bajo responsabilidad el número y tipo de accesorio a utilizar para instalar la redes según lo indicado en los planos.

PagoSe pagará el 90% de la longitud de tubería puesta en el almacén del Contratista, a satisfacción y con la aprobación del Supervisor al precio unitario consignado en el Contrato. El saldo será cancelado al verificarse la longitud real instalada.

No se efectuará ningún pago adicional por accesorios, considerándose que su costo esta incluido en el costo de la tubería.


03.002.002.001 Instalación de tubería y accesorios PVC p/agua potable DN50 t-normal de 0,30m a 0,50m prof

03.002.002.002 Instalación de tubería y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-semirocoso de 0,30m a 0,50m prof.

03.002.002.003 Instalación de tubería y accesorios PVC p/agua potable DN 25 - 50 t-rocoso de 0,30m a 0,50m prof.


Lista de Cantidades


136

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para la instalación de tubería y sus accesorios para ramales condominiales de agua potable, de fabricación nacional o importada, en los diferentes diámetros que se indica en los planos y para diferentes rangos de profundidad, en terreno normal, semirocoso y rocoso, de acuerdo a lo indicado en los planos y las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.


Transporte a zona sin acceso vehicular de todos los materiales para la instalación de la tubería y accesorios.


Excavación en terreno normal, semirocoso o rocoso.



Instalación de tubería y accesorios.

Anclajes de concreto.


Pruebas de compactación, según requerimiento del Supervisor, in situ.





Remoción de agua.



Medición Se medirá la longitud de tubería instalada incluyendo todos los accesorios de tubería de agua potable del contrato.



Lista de Cantidades


137

03.002.003 VÁLVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIOS

03.002.003.001 Suministro e instalación de válvula compuerta de bronce roscada DN 50

El trabajo a realizar bajo estas Partidas de Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y servicios para llevar a cabo las obras civiles y el suministro e instalación del equipamiento para las válvulas de compuerta en las líneas de agua potable, tal como está indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor.




Encofrado y desencofrado, acero de refuerzo y concreto para losa, anclajes.

Tubo de señal.



Suministro e instalación de las válvulas.

Protección contra corrosión.

Suministro e instalación de accesorios de empalme y/o transición, codos, tubos, bridas, pernos, empaques y otros elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Elementos de anclaje.




Medición Se medirá cada válvula como una unidad a ser pagada bajo esta Partida de Contrato.

PagoEl pago se hará por válvula completada y aceptada por el Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.


Lista de Cantidades


138

03.002.003.002 Suministro e instalación de Grifo contra incendio ho. dúctil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.2001

03.002.003.003 Inserción de Grifo contra incendio ho. dúctil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.2001

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y servicios para llevar a cabo las obras civiles y el suministro e instalación del equipamiento de los grifos contra incendios en las líneas de agua potable, tal como está indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor.




Suministro e instalación de válvula de compuerta de ho dúctil, incluyendo registro.

Encofrado y desencofrado, acero de refuerzo y concreto.



Suministro e instalación de los elementos de empalme tal como se indica en los planos.

Suministro e instalación de los grifos contra incendio, incluido anclaje.

Suministro e instalación de accesorios de empalme y/o transición, codos, tubos, bridas, pernos, empaques y otros elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Refine, relleno y compactación.

Eliminación de desmonte incluyendo esponjamiento según Especificaciones Técnicas de SEDAPAL.




Medición Se medirá cada grifo contra incendio como una unidad a ser pagada bajo esta Partida de Contrato.


Lista de Cantidades


139

PagoEl pago se hará por grifo contra incendio instalado y aceptado por el Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.

03.002.003.004 Suministro e instalación de válvula reductora de presión DN 50

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y servicios para llevar a cabo las obras civiles para la cámara y el equipamiento hidráulico, tal como está indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor.










Eliminación de desmonte incluido esponjamiento.






Medición Se medirá cada válvula reductora de presión por unidad completa.

PagoEl pago se hará por cada válvula reductora de presión terminada, equipada y que haya cumplido con las pruebas especificadas a satisfacción y con la aprobación del Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.


Lista de Cantidades


140

03.002.005 VARIOS 03.002.004.001 Rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente

de e= 2"

03.002.004.002 Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor

03.002.004.003 Rotura, ED y reposición de grada f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor

03.002.004.004 Rotura, ED y reposición de pirca de piedra con concreto

03.002.004.005 Rotura, ED y reposición de pavimento empedrado

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para, según el caso, llevar a cabo los trabajos para la rotura, eliminación de excedentes y reposición de pavimento flexible, vereda rígida, gradas, empedrado y pirca de piedra, relacionados con la instalación de tuberías de diferentes diámetros tal como se indica en los planos y se especifica en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.


Corte con sierra.

Rotura de vereda, grada, pirca o pavimento empedrado.

Rotura de empedrado.

Refine y nivelación.

Suministro y colocación de encofrado para gradas.

Reposición y colocación de piedra emboquillada para pircas.

Suministro y colocación del concreto para las veredas y gradas.

Reposición de empedrado.

Formación de bruñas en veredas.



Medición Estas partidas se medirán por metro cuadrado de pavimento flexible, vereda rígida, grada, empedrado (medida en proyección horizontal), pirca terminada y pavimento empedrado.

PagoSe pagará los metros cuadrados medidos, terminados y aprobados por el Supervisor al precio unitario consignado en el Contrato.

03.002.004.006 Concreto f'c=140 kg/cm2 para protección de tubería en cruce de pirca


Lista de Cantidades


141

(CP-II)

03.002.004.006 Concreto f'c=175kg/cm2 para protección de tubería en cruce de vía (CP-II)

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para la preparación, colocación y curado del concreto para protección de tuberías en fondo de zanja tanto en cruce de pista como en cruce de pirca, relacionados con la instalación de tuberías de diferentes diámetros tal como se indica en los planos y se especifica en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.


Preparación del concreto de la resistencia requerida en los planos y especificaciones técnicas aplicables.

Encofrado y desencofrado, de ser necesario.

Suministro y colocación de refuerzo, de ser necesario.


Medición Estas partidas se medirán por metro lineal de protección terminada.

PagoSe pagará la longitud de la protección de tubería terminado y aprobado por el Supervisor al precio unitario consignado en el Contrato.

03.003. CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

03.003.001 Conexión domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-semirocoso

03.003.002 Conexión domiciliaria de agua potable condominial DN 15 t-rocoso

03.003.003 Conexión domiciliaria de agua potable convencional DN 15 t-semirocoso

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para completar las conexiones condominiales y convencionales de agua potable en terreno semirocoso y rocoso, tal como se indica en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor


Transporte a zona sin acceso vehicular de todos los materiales para instalar la conexión domiciliaria de agua potable.

Rotura de veredas, áreas verdes, pavimento flexible o pavimento rígido, según sea el caso.


Lista de Cantidades


142

Excavaciones, refine y nivelación para las cajas del medidor y las tuberías de conexión a la red.

Suministro e instalación de elementos de toma.

Suministro e instalación de la caja para el medidor, marco y tapa para registro.

Empalme de tubería.

Suministro e instalación de las tuberías de conexión y de forro.

Suministro e instalación del medidor aprobado por SEDAPAL, incluido pruebas de funcionamiento, y sus accesorios tal como se indica en las Especificaciones Técnicas pertinentes.

Prueba hidráulica incluyendo la provisión de agua.


Restauración de veredas, áreas verdes, pavimento flexible o pavimento rígido, según sea el caso.

Material de relleno y compactación.

Eliminación de desmontes incluido esponjamiento según Especificaciones Técnicas de SEDAPAL.

Incluye tablestacado, entibado y arriostramiento de ser necesario.

Remoción de agua.



Medición Se contará el número de conexiones domiciliarias de agua potable de cada tipo y para cada tipo de terreno.


04. OBRAS COMPLEMENTARIAS

04.001 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 50m3 (PIP03 Ventanilla)

04.002 Obras Civiles del reservorio RP-02 de 200m3 (PIP03 Ventanilla)

04.003 Obras Civiles del reservorio RP-01 de 100m3 (PIP01 Comas)


Lista de Cantidades


143

Estas partidas incluyen la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para llevar a cabo las obras civiles para los reservorios apoyados proyectados, según el diseño presentado en los planos y siguiendo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables. Incluye también, en lo que aplique, las obras civiles correspondientes a todos los elementos que se proyectan hacia el exterior del reservorio (tuberías de impulsión, aducción, rebose y limpia, etc.) hasta el límite exterior del cerco perimétrico.

DescripciónLa partida incluye:

Excavación masiva para conformación de la plataforma

Excavación, el refine y la nivelación de la excavación para conformar la plataforma de apoyo de los reservorios y respectiva cámara de válvulas.

Eliminación o esparcido del material excavado según lo ordene el Supervisor.

Cimentación

La excavación refine de las zanjas para la cimentación del reservorio.

Excavación de sumideros y zanjas para tuberías.

Solado de concreto simple para cimentación, como se indica en los planos.

Encofrado, desencofrado y acero de refuerzo, para la cimentación incluida su colocación, donde corresponda.

Trabajos en concreto, incluyendo juntas, para la cimentación de la cuba del reservorio.

Sumideros de aducción y de limpia en el fondo de la cuba del reservorio.

Instalación de las tubería de aducción bajo la cuba del reservorio y hasta 2.00 m fuera del perímetro de la cuba, de la caseta de válvulas o del cerco perimétrico, según corresponda.

Relleno con concreto de la zanja para la tubería de aducción bajo la cuba.

Extracción y procesamiento de los testigos de concreto.

Pruebas para determinar la calidad del concreto.

Protección y curado del conjunto.

Losa de Fondo

Solado de concreto simple según se indique en los planos

Encofrado, desencofrado, acero de refuerzo y concreto, incluyendo juntas, para la losa de fondo de la cuba del reservorio.

Extracción y procesamiento de testigos de concreto.


Protección y curado del concreto.

Tratamiento impermeabilizante de la losa de fondo.

Muros Laterales de la Cuba


Lista de Cantidades


144

Encofrado, desencofrado, acero de refuerzo y concreto incluyendo juntas para los muros del reservorio.

Encofrado, desencofrado, acero de refuerzo y concreto para la cubeta de rebose de la cuba del reservorio.


Pruebas para determinar la calidad del concreto

Protección y curado del concreto

Tratamiento impermeabilizante en el interior de los muros del reservorio.

Cúpula

Encofrado, desencofrado, acero de refuerzo y concreto para la cúpula del reservorio y viga perimétrica.

Suministro e instalación de elementos insertos en el concreto.

Extracción y procesamiento de testigos.



Trabajos Complementarios

Prueba hidráulica, incluido la provisión de agua potable y su posterior eliminación.

Veredas exteriores.

Pintado exterior del reservorio.

Pintura interior, exterior, de cielorrasos y carpintería metálica en cámaras de válvulas.

Pintura exterior de logotipo de SEDAPAL y mensajes escritos.

Escaleras interiores de acceso.

Escaleras y barandas metálicas para acceso al reservorio.

Tapa para ingreso al reservorio.

Elementos de ventilación en la cúpula.

Caminos de acceso.

Sardineles.

Jardines o enripiados donde aplique.

Limpieza y eliminación o esparcido del material sobrante.



Lista de Cantidades


145

Medición Esta partida se medirá por obras civiles correspondientes a cada reservorio terminado con la aprobación y a satisfacción del Supervisor.

PagoSe pagará por reservorio terminado y aprobado por el Supervisor, aplicando el precio unitario correspondiente del Contrato.






Estas partidas incluyen la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para llevar a cabo las obras civiles para los reservorios apoyados proyectados, según el diseño presentado en los planos y siguiendo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables. Incluye también, en lo que aplique, las obras civiles correspondientes a todos los elementos que se proyectan hacia el exterior del reservorio (caseta de válvulas, tuberías de impulsión, aducción, rebose y limpia, etc.) hasta el límite exterior del cerco perimétrico.


Excavación masiva para conformación de la plataforma

Excavación, el refine y la nivelación de la excavación para conformar la plataforma de apoyo de los reservorios y respectiva caseta de válvulas.

Eliminación o esparcido del material excavado según lo ordene el Supervisor.

Cimentación

La excavación refine de las zanjas para la cimentación del reservorio.

Excavación de sumideros y zanjas para tuberías.

Solado de concreto simple para cimentación, como se indica en los planos.

Encofrado, desencofrado y acero de refuerzo, para la cimentación incluida su colocación, donde corresponda.

Trabajos en concreto, incluyendo juntas, para la cimentación de los muros del reservorio.

Sumidero de limpia en el fondo del reservorio.

Instalación de la tubería de aducción del reservorio y hasta 2.00 m fuera del perímetro de la caseta de válvulas o del cerco perimétrico, según corresponda.

Extracción y procesamiento de los testigos de concreto.


Lista de Cantidades


146



Losa de Fondo

Solado de concreto simple según se indique en los planos

Encofrado, desencofrado, acero de refuerzo y concreto, incluyendo juntas, para la losa de fondo del reservorio.



Protección y curado del concreto.

Tratamiento impermeabilizante de la losa de fondo.

Muros Laterales del reservorio

Encofrado, desencofrado, acero de refuerzo y concreto incluyendo juntas para los muros del reservorio.

Encofrado, desencofrado, acero de refuerzo y concreto para la artesa de rebose del reservorio.



Protección y curado del concreto

Tratamiento impermeabilizante en el interior de los muros del reservorio.

Losa de Techo

Encofrado, desencofrado, acero de refuerzo y concreto para la losa de techo del reservorio.

Suministro e instalación de elementos insertos en el concreto.

Extracción y procesamiento de testigos.



Trabajos Complementarios

Prueba hidráulica, incluido la provisión de agua potable y su posterior eliminación.

Veredas exteriores.

Pintado exterior del reservorio.

Pintura interior, exterior, de cielorrasos y carpintería metálica en cámaras de válvulas.

Pintura exterior de logotipo de SEDAPAL y mensajes escritos.

Escaleras interiores de acceso.

Escaleras y barandas metálicas para acceso al reservorio.

Tapa para ingreso al reservorio.


Lista de Cantidades


147

Elementos de ventilación en el techo.

Caminos de acceso.

Sardineles.

Jardines o enripiados donde aplique.

Limpieza y eliminación o esparcido del material sobrante.


Medición Esta partida se medirá por obras civiles correspondientes a cada reservorio terminado con la aprobación y a satisfacción del Supervisor.

PagoSe pagará por reservorio terminado y aprobado por el Supervisor, aplicando el precio unitario correspondiente del Contrato.

04.009 Obras Civiles de la cisterna CP-01 V=10m3 (PIP02 Comas)





El trabajo a realizar bajo esta Partida del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y servicios para llevar a cabo las obras civiles para las cisternas enterradas, incluyendo las obras civiles para la cisterna y el equipamiento hidráulico, tal como está indicado en los planos y en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables u ordenado en forma escrita por el Supervisor.











Lista de Cantidades


148







Prueba de calidad de concreto.

Tratamiento impermeabilizante en el interior de la cámara húmeda.

Escaleras, barandas y tapas metálicas.

Sumidero de la Cámara Seca.

Limpieza y desinfección de la cisterna.


Medición Esta partida se medirá por obras civiles correspondientes a cada cisterna terminada con la aprobación y a satisfacción del Supervisor.

PagoEl pago se hará por cada cisterna terminada, equipada y que haya cumplido con las pruebas especificadas a satisfacción y con la aprobación del Supervisor, aplicando el precio unitario del Contrato.

04.014 Obras Civiles de la caseta de válvulas del reservorio RP-01 de 50m3 (PIP03 Ventanilla)

04.015 Obras Civiles de la caseta de válvulas del reservorio RP-02 de 200m3 (PIP03 Ventanilla)

04.016 Obras Civiles de la caseta de válvulas del reservorio RP-01 de 100m3 (PIP01 Comas)

Estas partidas incluyen la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para llevar a cabo las obras civiles para la caseta de válvulas de los reservorios apoyados proyectados, según el diseño presentado en los planos y siguiendo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables. Incluye también, en lo que aplique, las obras civiles correspondientes a todos los elementos que se proyectan hacia el exterior de la caseta (tuberías de impulsión, aducción, rebose y limpia, etc.) hasta el límite exterior del cerco perimétrico.



Lista de Cantidades


149

Solado de concreto simple.

Excavación para cimentación de la caseta de válvulas, sumidero y caja de limpia.

Excavación de zanja para la tubería de limpia de la cámara de válvulas.

Cimentación y losa de fondo de la cámara de válvulas.



Relleno de la zanja de la tubería de limpia.

Sumidero de la caseta de válvulas.

Superestructura de la caseta de válvulas.

Piso terminado de la caseta de válvulas.

Revoques donde se indique.

Caja de purga y limpia.

Bloques de anclaje y plataformas para el equipamiento.

Puertas y ventanas, con primera mano de pintura o barniz, según corresponda.

Rejillas metálicas.

Mallas en las ventanas.

Instalaciones eléctricas empotradas.

Medición Esta partida se medirá por obras civiles correspondientes a cada caseta de válvulas terminada con la aprobación y a satisfacción del Supervisor.

PagoSe pagará por caseta de válvulas terminada y aprobada por el Supervisor, aplicando el precio unitario correspondiente del Contrato.

04.017 Obras civiles de caseta de bombeo del reservorio RE-C2 de 1500m3 (PIP01 Comas)

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos, obras de concreto, pruebas para determinar la calidad del concreto y servicios necesarios para ejecutar las obras civiles de la caseta de rebombeo adjuntas a reservorios existentes, para que queden listas para la instalación del equipamiento de bombeo, hidráulico y electromecánico, tal como se muestra en los planos y se especifica en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.

DescripciónEsta partida incluye la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para:

Excavación para cimentación de la caseta.

Cimentación y losa de fondo.

Solado de concreto simple.


Lista de Cantidades


150



Superestructura de la caseta.

Piso terminado de la caseta.


Bloques de anclaje y plataformas para el equipamiento.

Puertas y ventanas, incluido pintura o barniz, según corresponda.

Rejillas metálicas.

Mallas en las ventanas.

Pintura interior y exterior, incluyendo logo de SEDAPAL y mensajes.

Limpieza y eliminación de material sobrante.

Cerrajería.

Medición Esta partida se medirá globalmente por caseta terminada ejecutada de acuerdo a planos y probado por el Supervisor.

PagoSe pagará, bajo aprobación del Supervisor, por caseta realmente ejecutada al precio unitario para esta partida consignado en el Contrato.

04.018 Cerco perimétrico del reservorio RP-01 de 50 m3 (PIP03 Ventanilla)

04.019 Cerco perimétrico del reservorio RP-02 de 200 m3 (PIP03 Ventanilla)

04.020 Cerco Perimétrico del reservorio RP-01 de 100 m3 (PIP01 Comas)






El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para obtener como resultado final el cerco perimétrico de albañilería para los reservorios que contarán con este tipo de cerco, tal como se muestra en los planos y se especifica en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.

DescripciónA continuación se lista los trabajos incluidos sin que el orden en que están mencionados corresponda necesariamente al orden en que deban ser ejecutados.

Excavación y refine de zanjas en roca o terreno normal para cimentación de muro perimetral.


Lista de Cantidades


151

Cimiento.

Sobrecimiento.



Muros de albañilería.


Pintura.

Puerta de acceso.

Limpieza y eliminación de material sobrante.

Medición Esta partida se medirá de manera global por cerco terminado.

PagoSe pagará, bajo aprobación del Supervisor, la longitud medida al precio unitario consignado para esta partida en el Contrato.

04.026 Equipamiento hidráulico y eléctrico para reservorio RP-01 de 50m3 (PIP03 Ventanilla)

04.027 Equipamiento hidráulico y eléctrico para reservorio RP-02 de 200m3 (PIP03 Ventanilla)

04.028 Equipamiento hidráulico y eléctrico para reservorio RP-01 de 100m3 (PIP01 Comas)

04.029 Equipamiento hidráulico y eléctrico para reservorio RE-C2 de 1500m3 (PIP01 Comas)

04.030 Equipamiento hidráulico y eléctrico del reservorio RP-01 de 10m3 (PIP02 Comas)

04.031 Equipamiento Hidráulico y eléctrico para reservorio de 15m3 (PIP03 Comas)

04.032 Equipamiento Hidráulico y eléctrico para reservorio RP-01 de 10 m3 (PIP05 Comas)

04.033 Equipamiento Hidráulico y eléctrico para reservorio RP-01 de 5 m3 (PIP06 Comas)

04.034 Equipamiento Hidráulico y eléctrico para reservorio RP-02 de 5m3 (PIP06 Comas)

04.035 Equipamiento hidráulico y eléctrico de la cisterna CP-01 V=10m3 (PIP02 Comas)




Lista de Cantidades


152



El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para el suministro e instalación del equipamiento hidráulico y equipamiento eléctrico para los reservorios con sus cámaras de válvulas y las cisternas cuyas características se indica en los planos y se especifica en las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables.

DescripciónEstas partidas comprenden ejecutar:

Suministro e instalación de equipamiento hidráulico y eléctrico para los nuevos reservorios con sus cámaras de válvulas y las cisternas según como se detalla en los planos.

Pases de tubería por muro de reservorio existente (incluye rotura y resane).

Pruebas hidráulicas incluye suministro de agua.

Dados de concreto f´c=210 Kg/cm2 para anclaje de accesorios y equipos.

Pruebas eléctricas y puesta e servicio de la cisterna.

Medición Estas partidas se medirán unitariamente por reservorio según corresponda.

PagoSe pagará la suma ofertada cuando el Supervisor haya verificado que los equipos hayan sido debidamente instalados y cumplido con las pruebas especificadas, a satisfacción y con la aprobación del Supervisor.

05. PARTIDAS POR CONTINGENCIAS

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para ejecutar las actividades imprevistas descritas, autorizadas por el Supervisor, solo para los casos en que no estén consideradas dentro de otras partidas del contrato.

Descripción y Medición El trabajo a realizar comprende:

05.01 Extra por excavación a máquina en terreno normal: comprende la excavación, refine y eliminación en terreno normal a máquina no prevista y no incluida en otras partidas. Se pagará por m3.

05.02 Extra por excavación a pulso en terreno normal: comprende la excavación, refine y eliminación en terreno normal a mano no prevista y no incluida en otras partidas. Se pagará por m3.

05.03 Extra por excavación a máquina en terreno semi rocoso: comprende la excavación, refine y eliminación en terreno semi rocoso a máquina no prevista y no incluida en otras partidas. Se pagará por m3.


Lista de Cantidades


153

05.04 Extra por excavación a pulso en terreno semi rocoso: comprende la excavación, refine y eliminación en terreno semi rocoso a mano no prevista y no incluida en otras partidas. Se pagará por m3.

05.05 Extra por excavación sin explosivos en terreno rocoso: comprende la excavación, sin utilizar explosivos, refine y eliminación en terreno rocoso no prevista y no incluida en otras partidas. Se pagará por m3.

05.06 Extra por excavación en terreno deleznable: comprende la excavación, refine y eliminación en terreno deleznable no prevista y no incluida en otras partidas. Se pagará por m3.

05.07 Extra por relleno con material de préstamo: comprende el suministro, colocación y compactación de relleno con material de préstamo no previsto y no incluido en otras partidas. Se pagará por m3.

05.08 Extra por relleno con material propio: comprende el suministro, colocación y compactación de relleno con material propio no previsto y no incluido en otras partidas. Se pagará por m3.

05.09 Extra por material granular en reemplazo de material inadecuado: comprende el suministro y colocación de material granular en zanjas como reemplazo a material inadecuado, como lodo, turba, roca, concreto y similares. Se pagará por m3.

05.10 Extra por concreto para relleno o cobertura de protección de tubería: comprende el suministro y colocación de concreto f`c = 100 kg/cm² para protección de tubería en el cruce de acequias u obstáculos que el Inspector considere apropiado. Se pagará por m3.

05.11 Extra por concreto f’c=210 kg/cm2 para imprevistos: comprende el suministro del concreto y encofrados, y su colocación, protección y curado para los fines que el Supervisor considere apropiado. Se pagará por m3.

05.12 Extra por suministro e instalación de acero de refuerzo para imprevistos:comprende el suministro y colocación de acero de refuerzo que el Supervisor considere apropiado. Se pagará por kg.

05.13 Extra por suministro, instalación y desinstalación de encofrado para imprevistos:comprende el suministro, instalación y desinstalación de encofrado para obras en concreto que no haya sido considerado en otras partidas. Se pagará por m2.

05.14 Extra por demolición a pulso de elementos de concreto simple: comprende la remoción por medios manuales o mecánicos de cualquier estructura de concreto no reforzado, que no figure en los planos y que sea necesario retirar para la correcta ejecución de las obras, bajo aprobación expresa del Supervisor. Incluye igualmente el retiro del desmonte y su traslado a los botaderos previstos. Se pagará por m3.

05.15 Extra por demolición a máquina de elementos de concreto simple: comprende la remoción por medios mecánicos de cualquier estructura de concreto simple, que no figure en los planos y que sea necesario retirar para la correcta ejecución de las obras, bajo aprobación expresa del Supervisor. Incluye igualmente el retiro del desmonte y su traslado a los botaderos previstos. Se pagará por m3.


Lista de Cantidades


154

05.16 Extra por demolición a máquina de elementos de concreto armado: comprende la remoción por medios mecánicos de cualquier estructura de concreto armado, que no figure en los planos y que sea necesario retirar para la correcta ejecución de las obras, bajo aprobación expresa del Supervisor. Incluye igualmente el retiro del desmonte y su traslado a los botaderos previstos. Se pagará por m3.

05.17 Extra por eliminación de material (c+vol): comprende la mano de obra, insumos, equipos y todo lo necesario para la eliminación de material de desmonte no considerado dentro de las otras partidas del contrato y que sean requeridas y aprobadas por el Supervisor. El material será depositado en botaderos aprobados por el Supervisor. Se pagará por metro cúbico de desmonte efectivamente eliminado.

05.18 Extra por demolición a pulso de elementos de albañilería: comprende la remoción por medios manuales de cualquier elemento de albañilería, que no figure en los planos y que sea necesario retirar para la correcta ejecución de las obras, bajo aprobación expresa del Supervisor. Incluye igualmente el retiro del desmonte y su traslado a los botaderos previstos. Se pagará por m2.

05.19 Extra por prueba hidráulica para tubería de agua potable: comprende la mano de obra, insumos, equipos y todo lo necesario para llevar a cabo la prueba hidráulica de tramos de tubería no considerados dentro de las otras partidas del contrato y que sean requeridas y aprobadas por el Supervisor. Se pagará por metro de tubería probada.

05.20 Extra por demolición a máquina de elementos de albañilería: comprende la remoción por medios mecánicos de cualquier elemento de albañilería, que no figure en los planos y que sea necesario retirar para la correcta ejecución de las obras, bajo aprobación expresa del Supervisor. Incluye igualmente el retiro del desmonte y su traslado a los botaderos previstos. Se pagará por m2.

05.21 Extra por Rotura, ED y reposición de buzón tipo I: comprende la remoción por medios manuales de cualquier elemento de concreto, que no figure en los planos y que sea necesario retirar para la correcta ejecución de las obras, bajo aprobación expresa del Supervisor. Incluye igualmente el retiro del desmonte y su traslado a los botaderos previstos, comprende además el suministro del concreto y encofrados, y su colocación, protección y curado para los fines que el Supervisor considere apropiado. Se pagará por m2.

PagoEl pago por concepto de estas Partidas será realizado a los precios unitarios del Contrato.

Nota: Los precios de estos rubros deberán guardar relación con los precios del contrato, cualquier desviación será evaluada de acuerdo con el rubro E de la Sección de las Instrucciones a los Licitantes.


Sección 8

Formularios de Garantías



1. Bases, Secciones 1 a 4, 8 y 9.doc 155

Sección 8. Formularios de Garantías

Lista de formularios

Anexo A: Garantía Bancaria de seriedad de la oferta, 142

Anexo B: Garantía bancaria de fiel cumplimiento, 143

Anexo C: Garantía bancaria por anticipo, 144




ANEXO A: MODELO PARA GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Lima, ___ de ____________ del 2006

SeñoresServicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPALPresente.-

De nuestra consideración:

Por Cuanto, ____________________________ {nombre del Licitante} ha presentado oferta el __________________________ {fecha} para la ejecución de la Obra: ______________________________________ según Licitación Pública Nacional N° 004-2006/ BIRF - SEDAPAL.

Por este instrumento, dejamos constancia que _________________________ {nombre del banco} de _______________________ {nombre del país} con domicilio legal en ________________________ otorgamos ante Ustedes fianza SOLIDARIA, INCONDICIONADA, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA hasta por la suma de S/. _____________________ (_______________ Nuevos Soles) para garantizar la seriedad de la Oferta antes mencionada.

Esta fianza será ejecutada en forma automática al primer requerimiento por escrito por parte de SEDAPAL, sin necesidad de justificación, y no podrá exceder en ningún caso y por ningún motivo la cantidad arriba expresada.

La presente Garantía tendrá vigencia hasta el ____ de ___________ del 2006, es decir 118 días después del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas que se ha estipulado en las Instrucciones para los Licitantes, o el que resulte de prórrogas concedidas por SEDAPAL a tales efectos renunciando el Banco por medio de la presente, a que se le notifique respecto a dichas prórrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantía deberá ser recibido por el Banco a más tardar en la fecha mencionada.

El Fiador hace renuncia al Derecho de Excusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 1883°, inciso 1 del Código Civil.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO




ANEXO B: MODELO PARA GARANTÍA BANCARIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Lima, ___ de ____________ del 2006

SeñoresServicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

SEDAPALPresente.-


Por cuanto, ______________________ [nombre y domicilio del Contratista] ( de ahora en adelante denominado “El Contratista”) ha celebrado con SEDAPAL ( en adelante llamado “El Contratante” ) el Contrato N° _____/ BIRF - SEDAPAL de fecha ___________, por el cual el Contratista se compromete a ejecutar la Obra : _____________________________ ( en adelante denominado “ El Contrato” ) según Licitación Pública Nacional N° 004-2006/ BIRF - SEDAPAL.

QUE en dicho Contrato se estipula que el Contratista le proporcionará al Comprador una garantía bancaria emitida por un banco reconocido por la suma especificada en el Contrato a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato, y

QUE hemos convenido dar al suministrador dicha Garantía bancaria ;

POR LO TANTO, por el presente instrumento otorgamos ante Ustedes fianza SOLIDARIA, INCONDICIONADA, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA en nombre del suministrador por un total de hasta ______________________{monto de la garantía en palabras y números}, suma que será pagadera en las clases y proporciones de moneda en que deba pagarse el Precio del Contrato y nos comprometemos a pagarles a Ustedes ante su primer requerimiento por escrito, y sin poner reparos u objeciones de ninguna clase, cualquier suma o sumas que no excedan de _________________ {monto de la garantía}.

Convenimos además en que ningún cambio, adición, ni ninguna otra modificación en los términos del Contrato o cualquiera de los documentos contractuales que puedan existir entre el Comprador y el suministrador, de ningún modo nos liberará de obligación alguna en virtud de esta garantía, y por el presente documento invalidamos toda notificación sobre cualquiera de dichos cambios, agregados o modificaciones.

Esta Garantía será válida y tendrá pleno efecto hasta por 28 días después de la fecha de emisión del Certificado de Término de Obra.

El Fiador hace renuncia del Derecho de Excusión, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1883°, inciso 1 del Código Civil.

FIRMA Y SELLO DEL GARANTE




ANEXO C: MODELO PARA GARANTÍA BANCARIA POR ANTICIPO

Lima, ___ de ____________ del 2006

SeñoresServicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPALPresente .-


Por Cuanto, ________________________ {nombre y domicilio del Contratista} (en adelante llamado “El Contratista”) ha celebrado con SEDAPAL ( en adelante denominado “El Contratante” ) el Contrato N° ___ / BIRF - SEDAPAL de fecha ___________, por el cual el Contratista se compromete a ejecutar la Obra : _________________________ (en adelante llamado “El Contrato”) , según Licitación Pública Nacional N° 004-2006/ BIRF - SEDAPAL.

QUE de acuerdo a las disposiciones de la Sub-cláusula 51.1 (Pago Anticipado) de las Condiciones Generales del Contrato mencionado el Contratista deberá entregar al Contratante una garantía bancaria de un banco reconocido por la suma especificada en el Contrato a fin de asegurar el debido y fiel cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la cláusula mencionada del Contrato;

Que hemos convenido en dar al mencionado Contratista dicha Garantía Bancaria.

POR LO TANTO, por el presente instrumento otorgamos ante Ustedes fianza SOLIDARIA, INCONDICIONADA, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA, en nombre del Contratista, por un total de hasta ________________________________ {monto de la garantía en números y palabras}, suma que será pagadera en las clases y proporciones de moneda en que deba pagarse el Precio del Contrato, y nos comprometemos a pagarles a Ustedes, ante su primer requerimiento por escrito, y sin poner reparos u objeciones de ninguna clase, cualquier suma o sumas que no excedan de _______________ {monto de la garantía}.

Convenimos además en que ningún cambio, adición, ni ninguna otra modificación en los términos del Contrato, o en cualquiera de los documentos contractuales que puedan existir entre el Comprador y el suministrador, de ningún modo nos liberará de obligación alguna en virtud de esta Garantía, y por el presente documento invalidamos toda notificación sobre cualquiera de dichos cambios, agregados o modificaciones.

Esta Garantía permanecerá válida y tendrá pleno efecto hasta que el Contratante reciba del Contratista el reembolso total de dicho monto.

El Fiador hace renuncia del Derecho de Excusión, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1883°, inciso 1 del Código Civil.

FIRMA Y SELLO DEL GARANTIA.


Sección 9

Elegibilidad


Elegibilidad


Sección 9. Elegibilidad para el Suministro de Bienes y Servicios, y la Contratación de Obras en las

Adquisiciones Financiadas por el Banco

Enero de 1995

Para información de los Prestatarios y licitantes, y con referencia al párrafo 1.6, nota al pie No. 9 del documento titulado Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, de enero de 1995, a continuación se presenta una lista de países cuyos licitantes, bienes y servicios no son elegibles para participar en adquisiciones financiadas por el BIRF o la AIF82.

Andorra

Cuba

Liechtenstein

Mónaco

Nauru

República Democrática Popular de Corea (Corea del Norte)

San Marino

Tuvalu

Además, los licitantes, bienes y servicios de otros países o territorios pueden ser declarados inelegibles mediante una disposición de los documentos de licitación si el país Prestatario los ha excluido por medio de una ley o reglamentación oficial, o en cumplimiento de las disposiciones del párrafo 1.8 a) del documento titulado Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF.

Asimismo, el Convenio de Préstamo o de Crédito prohíbe desembolsos de la cuenta del préstamo o crédito para efectuar pagos a personas o entidades, o para la importación de bienes, si el Banco tiene conocimiento de que tales pagos o importaciones están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Actualmente esta prohibición se aplica a:

Iraq

Libia

82 Toda pregunta relativa a esta lista debe dirigirse al Jefe de la Unidad de Políticas y Coordinación de Adquisiciones, Departamento de Políticas de Operaciones, Banco Mundial.

· ampliación de redes de agua potable y alcantarillado mediante sistemas condominiales en varios...

Documents